收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入155.42亿元人民币，同比增长5.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元人民币，同比增长2.63%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.75亿元人民币，同比增长4.63%[23] - 基本每股收益0.2249元/股，同比增长2.60%[24] - 加权平均净资产收益率8.25%，同比下降0.26个百分点[24] - 全年营业收入155.42亿元同比增长5.40%净利润2.20亿元同比增长0.68%[44] - 第四季度营业收入46.71亿元人民币，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.66亿元同比增长370.58%[46][47] - 销售费用4479万元同比增长130.14%[46] - 销售费用同比增长130.14%至44.79百万元，主要由于运输费用核算调整所致[57] - 研发费用同比增长370.58%至165.83百万元，主要由于研发投入增加[57][59] - 研发投入总额占营业收入比例为1.07%，全部为费用化投入[59] 各业务线表现 - 房建业务承接150.97亿元，占比60.53%[38] - 市政及园林工程承接57.80亿元，占比23.17%[38] - 安装工程承接12.32亿元，占比4.94%[38] - 建筑工业化业务承接10.92亿元，占比4.38%[38] - 幕墙及装饰装修工程承接7.79亿元，占比3.12%[38] - 承接EPC业务34.35亿元，PPP业务19.04亿元[39] - 房屋建筑业务收入84.33亿元毛利率4.74%同比增加0.88个百分点[49] - 市政与公用设施业务收入33.38亿元毛利率7.17%同比增加0.23个百分点[49] - 安装业务收入13.87亿元毛利率9.06%同比减少1.88个百分点[49] - 桩基业务营业收入4.63亿元，同比增长3.64%，毛利率36.74%[50] - 建筑材料销售业务2018年营业收入为11.59亿元人民币，同比下降26.8%[70] - 广天构件全年承接业务8.97亿元同比增长124.88%[41] - 普利凯全年承接业务1.53亿元首次实现年度盈利[41] 各地区表现 - 宁波市外浙江省内项目承接52.8亿元，占比21.17%[39] - 浙江省外项目承接46.1亿元，占比18.48%[39] - 宁波大市内营业收入104.28亿元，同比增长4.07%，毛利率10.09%[50] - 宁波大市外省内营业收入24.38亿元，同比增长107.85%，毛利率4.55%[50] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额10.25亿元人民币，同比大幅增长111.43%[23] - 经营活动现金流量净额10.25亿元同比增长111.43%[46][47] - 经营活动现金流量净额同比增长111.44%至1.02十亿元[60] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-632.45百万元[60] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产27.35亿元人民币，同比增长5.80%[23] - 2018年末总资产145.91亿元人民币，同比增长4.86%[23] - 公司资产总额145.91亿元同比增长4.86%所有者权益30.34亿元同比增长11.62%[44] - 应收票据同比增长205.96%至486.62百万元，主要因票据结算增加[61][62] - 长期股权投资同比增长1,185.97%至480.87百万元，主要因对中经云增资4.51亿元[61][62] - 预收款项同比增长71.70%至519.74百万元，主要因未结算工程款增加[61][63] - 一年内到期非流动负债同比增长212.50%至100.00百万元[61] - 货币资金受限485.76百万元，主要为法院冻结款及抵押资金[64] 项目与工程管理 - 2018年公司全年承接业务量249.42亿元，同比增长9.42%[38] - 2018年竣工验收项目1489个，总金额166.92亿元人民币[73][77] - 2018年在建项目466个，总金额410.52亿元人民币[74] - 宁波中心三期项目累计确认收入7.70亿元人民币，完工进度64.11%[77] - 长沙奥克斯项目累计确认收入9.08亿元人民币，完工进度90.78%[77] - 温州金融科技PPP项目累计确认收入5823.69万元人民币，完工进度4.01%[78] - 存货中已完工未结算余额37.12亿元人民币，预计损失1.35亿元人民币[79] - 公司房屋建设业务2018年营业成本为80.33亿元人民币，占总成本56.54%[70] - 市政与公用设施业务2018年营业成本为30.99亿元人民币，同比增长12.9%[70] - 宁波建工2018年房屋建设直接材料成本为34.95亿元，占总成本43.51%，同比增长1.44%[52] - 公司基建工程（市政与公用设施）直接材料成本为8亿元，占总成本63.4%，同比增长21.6%[52][53] - 安装业务直接材料成本达16.37亿元，占总成本52.82%，同比增长1.44%[53] - 建筑装饰业务直接材料成本1.24亿元，占总成本42.5%，同比下降0.77%[53] - 安装业务分包费用2.95亿元，占总成本9.52%，同比下降10.42%[53] 子公司和投资表现 - 宁波建工工程集团有限公司总资产64.07亿元，资产负债率78.3%，净利润1.37亿元[84] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司总资产34.97亿元，资产负债率78.25%，净利润7053.43万元[85] - 浙江广天构件股份有限公司总资产11.66亿元，资产负债率75.35%，净利润3332.69万元[86] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总资产2.46亿元，资产负债率68.88%，净利润705.51万元[87] - 宁波普利凯建筑科技有限公司总资产2.16亿元，资产负债率62.2%，净利润478.34万元[88] - 上海雍胜投资管理有限公司净亏损4680.85万元，资产负债率113.65%[89] - 宁波建工投资有限公司净利润201.44万元，资产负债率0.001%[90] - 公司报告期内新增股权投资金额4.85亿元，较去年增加2.01亿元[82] - 公司对中经云数据存储科技（北京）有限公司投资4.51亿元，持股比例32.07%[83] - 宁波金建股权投资合伙企业总认缴金额10亿元人民币 公司及子公司实缴7000万元人民币[91] - 宁波景兰基础设施投资合伙企业总认缴金额1亿元人民币 实缴160万元人民币[91] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额15.57亿元，占年度销售总额10.02%[55] - 前五名供应商采购额37.12亿元，占年度采购总额26.12%[55] 管理层讨论和指引 - 公司实施"一体两翼"发展战略 以房建和市政施工总承包为主体带动装饰安装城轨园林等专业承包[96] - 公司计划通过技术创新承建高大难新项目提升科技竞争力 多出科技成果专利并推广应用[96] - 公司计划优化产业结构做强房屋建筑及市政工程总承包 重点发展装修幕墙安装园林绿化钢结构装配式建筑等专业业务[98] - 公司计划借助信息化建设实施管理流程优化 提高工程建设现场集约化精细化管理水平[98] - 公司2019年将强化与品牌房企战略合作 提高在城市双修海绵城市老旧小区改造等领域市场占有率[99] - 市政集团计划承接市内省内重大市政设施项目 巩固本地行业龙头地位[100] - 广天构件作为国家高新技术企业 将加大科研力度提升主打产品竞争力和市场占有率[100] - 普利凯计划搭建实业制造设计研发产业研究三大平台 深化装配式建筑内涵[100] 研发与创新 - 2018年公司获得发明专利15项，实用新型专利62项[36] 政府补助 - 2018年政府补助1955.65万元人民币，较2017年增加30.48%[29] 分红政策 - 公司拟以2018年末股本976,080,000股为基数每10股派现金红利0.70元（含税）拟支付普通股股利68,325,600元[6] - 公司2018年末总股本为976,080,000股[6] - 公司2018年现金分红数额为6832.56万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为31.12%[109] - 公司2017年现金分红数额为6832.56万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为31.94%[109] - 公司2016年现金分红数额为6832.56万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为34.97%[109] - 公司以2017年末股本976,080,000股为基数实施每10股派现金红利0.70元（含税）[108] - 公司规定近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 公司每年以现金方式分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于10%[107] - 公司经营活动现金流量连续两年为负数时不进行高比例现金分红[108] - 公司支付2017年普通股股利6832.56万元占归属于母公司净利润的31.94%[150] 融资与担保 - 公司拟发行不超过6.4亿元人民币可转换公司债券用于PPP项目和偿还贷款[70][71] - 报告期内对子公司担保发生额4,295,573,500.00元[135] - 报告期末对子公司担保余额2,462,963,500.00元，担保总额占净资产比例81.19%[135] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额2,452,963,500.00元[135] - 担保总额超过净资产50%部分金额946,206,783.99元[135] - 委托银行理财自有资金发生额14,300万元，未到期余额3,705万元[137] - 委托理财年化收益率最高达4.70%[138] - 公司承诺中期票据及可转换债券发行总额不超过最近一期净资产的40%[110] - 重大项目融资方式包括自有资金、银行项目贷款和产业基金合作[80] 关联交易 - 关联交易总额95,885,952.29元，其中宁波新日月酒店物业费用6,190,621.23元占同类交易0.04%[130][132] - 浙江广天日月集团关联交易金额15,951,408.48元占同类交易0.10%[130] - 宁波远望华夏酒店管理关联交易金额56,269,125.85元占同类交易0.36%[130] - 全资子公司收购控股股东所持中经云8.8635%股权，交易作价15,067.95万元[133] 诉讼与仲裁 - 公司对喜瑞地产的诉讼涉及拖欠款项127,406,606.61元[115] - 法院判决喜瑞地产支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元[115] - 判决总金额合计145,447,132.60元[115] - 公司在25,172,578元工程款范围内享有优先受偿权[115] - 三〇七医院支付工程款及利息共计190,745,424.48元，案件已执行完毕[116] - 路网物流需支付工程款38,371,720元及利息，并确认工程款优先受偿权[116] - 华越置业需支付工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元，公司已申报破产债权[116] - 苍南数码家电城支付工程款81,578,245.95元及利息，公司累计收到3,100万元和解款[116] - 新昌营造仲裁案中公司需净支付10,285,237.26元，双方已履行完毕[117] - 世纪华丰拖欠工程款53,875,202.46元，公司已提起诉讼并请求优先受偿权[117] - 公司对宁波艾迪姆斯诉讼涉及工程款及逾期利息金额为4551.76万元[119] - 公司对吉林白山和丰置业诉讼涉及工程款及违约金金额为4751.34万元[119] - 白山和丰置业已支付执行款2489万元并以房产折抵3846.45万元执行款[120] - 公司对宁波镇海新恒德诉讼确认优先受偿权款项8392.95万元[120] - 新恒德案件尚余普通债权719.8万元[120] - 杭州森淼案件判决公司支付工期逾期违约金218.31万元[120] - 杭州森淼案件判决公司返还工程款526.71万元[120] - 杭州森淼案件获返还履约保证金1091.53万元[120] - 公司对宁波香格房产诉讼涉及工程款3220万元[120] - 与盛宏永（九江）实业发展有限公司合同纠纷诉讼请求总额为37,308,301.22元，包括垫资款及利息、剩余工程款及停窝工损失[121] - 法院判决盛宏永返还垫资款18,000,000元[121] - 法院判决盛宏永支付剩余工程款3,834,785元[121] - 法院判决盛宏永支付停窝工损失398,868元[121] - 公司对涉案工程拍卖变卖所得价款在21,834,785元范围内享有优先受偿权[121] - 对镇江深国投商用置业有限公司诉讼请求工程款及利息合计33,998,011元[121] - 法院判决镇江深国投支付工程款39,200,000元及逾期利息3,634,300元[121] - 执行裁定以房产作价40,279,488元抵偿债务[121] - 对宁波广隆房地产开发有限公司未支付工程款涉及金额53,000,000元[121] - 对广隆房地产诉讼累计收到款项2820万元，占协议金额5300万元的53.2%[122] - 2018年6月再次起诉广隆房地产要求支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[122] - 对千和置业诉讼要求支付工程款及利息合计8869.75万元[122] - 千和置业案中约定支付4500万元后复工，未履行则第三方承担连带责任[122] - 对第五医院及太仓康来特诉讼执行标的为6268.66万元[122] - 第五医院破产申报债权8968.74万元[122] - 截止2019年3月累计收到第五医院案件款项1165万元[122] - 2015年调解协议确认广隆房地产应付5300万元工程款及利息[122] - 2018年8月法院判决广隆房地产支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[122] - 第五医院案件2016年执行和解协议约定支付6100万元[122] - 子公司建工集团因工程款拖欠起诉仪征市晶崴国际大酒店投资有限公司，诉讼请求金额为30,299,067元及利息共计34,156,537.30元[123] - 法院民事调解书确认晶崴大酒店应付工程款23,363,067元，公司享有建设工程优先受让权[123] - 截至2019年2月公司累计收到破产管理人支付款项24,276,103.66元，案件执行完毕[123] - 叶庆峰承诺归还工程亏损款13,676,789.12元及利息，法院判决支持公司诉求[123] - 最高人民法院指令再审浙江武义元利案件，浙江省高院达成新调解协议[123] - 华越置业需向公司一次性支付再审案件费用补偿200万元，逾期按年利率24%计息[123] - 公司与宁波日地太阳能电力有限公司建设工程纠纷案涉及金额17,428,138元[123] - 公司对日地太阳能提起诉讼要求支付市政附属工程款1479.21万元及利息并主张建设工程价款优先受偿权[124] - 公司对日地太阳能追加诉讼金额至1742.81万元及利息案件审理中[124] - 宁波南南置业破产清算中公司获法院确认债权一期工程款4155.35万元二期工程款1.27亿元[124] - 公司对宁波南南置业破产债权包含一期利息229.47万元二期利息405.8万元[124] - 公司累计收到宁波南南置业破产债权款项1.078亿元[124] - 公司对宁波金地置业胜诉获判工程款1616.65万元及利息案件执行中[124] - 公司对宁波新园置业胜诉获判工程款1050.17万元及利息案件已执行完毕[124] - 公司子公司建工建乐对奉化东部新城公司提起诉讼要求违约赔偿2644.39万元及利息[124] - 累计收到建工建乐经济损失赔偿款250万元人民币[125] - 子公司申请仲裁要求宁兴中基置业支付剩余工程款28,258,625元人民币及利息[125] - 黄山仲裁委员会裁决新徽投资需支付工程款10,433,152.32元人民币及违约金[125] - 黄山市屯溪区法院裁定新徽投资无可供执行财产，案件执行终结[125] - 章良军撤回要求支付工程款19,234,165元人民币及利息的起诉[125] - 吴积奎要求公司支付项目款项39,419,184.4元人民币及利息，案件移交吉林省高院[125] - 中望装饰起诉要求支付拖欠工程款12,026,968.6

收入和利润（同比环比） - 营业收入为108.71亿元人民币，同比增长11.7%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长7.72%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元人民币，同比增长23.09%[6] - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比增加0.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.1558元/股，同比增长7.67%[7] - 公司2018年第三季度净利润为4501.47万元，同比增长2.4%[57] - 公司2018年前三季度净利润为1.58亿元，同比增长9.5%[57] - 公司2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元，同比增长7.7%[57] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0419元/股[59] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.1558元/股[59] - 净利润为1.499亿元，较上年同期2.163亿元下降30.7%[61] - 营业利润为1.504亿元，较上年同期2.221亿元下降32.3%[61] - 投资收益为1.678亿元，较上年同期2.219亿元下降24.4%[61] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.07亿元，较上年同期增长367.14%[13][14] - 公司2018年第三季度研发费用为5402.48万元，同比增长430.1%[56] - 公司2018年前三季度研发费用为1.07亿元，同比增长367.2%[56] - 公司2018年第三季度管理费用为8801.69万元，同比增长8.1%[56] - 公司2018年前三季度管理费用为2.79亿元，同比增长8.3%[56] - 公司2018年第三季度财务费用为4705.95万元，同比增长13.4%[56] - 财务费用3035万元，较上年同期3271万元下降7.2%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.44亿元人民币，同比恶化[6] - 经营活动现金流量净流出4.437亿元，较上年同期1.740亿元净流出扩大155.0%[63][64] - 投资活动现金流量净流出1948万元，较上年同期1.020亿元净流出收窄80.9%[64] - 筹资活动现金流量净流入2.345亿元，较上年同期3.594亿元净流入下降34.8%[64] - 销售商品提供劳务收到现金91.025亿元，较上年同期109.503亿元下降16.9%[63] - 购买商品接受劳务支付现金83.403亿元，较上年同期102.285亿元下降18.5%[63] - 期末现金及现金等价物余额18.459亿元，较上年同期17.356亿元增长6.4%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.7%至2.64亿元[67] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少49.3%至1.80亿元[67] - 经营活动现金流入总额同比下降28.8%至4.44亿元[67] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降56.3%至6938.52万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-3029.87万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.46亿元[67] - 取得借款收到的现金同比下降33.7%至6.10亿元[68] - 偿还债务支付的现金同比下降7.1%至7.41亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元[68] - 期末现金及现金等价物余额同比减少60.9%至6066.00万元[68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为22.59亿元，较年初减少8.30亿元或3.5%[46] - 应收账款期末余额为39.04亿元，较年初增加6.07亿元或18.4%[47] - 短期借款期末余额为44.72亿元，较年初增加5.52亿元或14.1%[47] - 应收账款中应收票据期末余额2.62亿元，较年初增加1.03亿元或64.8%[47] - 存货期末余额44.06亿元，较年初减少3.30亿元或7.0%[47] - 其他应收款期末余额13.29亿元，较年初增加2.39亿元或21.9%[47] - 预付款项期末余额5.80亿元，较年初增加1.86亿元或47.2%[47] - 合并应付账款从50.69亿元降至44.77亿元，减少11.7%[48] - 合并其他应付款从10.76亿元增至15.22亿元，增长41.5%[48] - 合并预收款项从3.03亿元增至7.77亿元，增长156.7%[48] - 母公司货币资金从1.74亿元降至0.61亿元，减少65.1%[51] - 母公司短期借款从8.80亿元降至7.50亿元，减少14.8%[52] 其他财务数据 - 总资产为148.19亿元人民币，较上年度末增长6.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为26.67亿元人民币，较上年度末增长3.18%[6] - 非经常性损益总额为1208.10万元人民币，其中政府补助859.07万元人民币[7] - 利息收入4854万元，较上年同期增长128.98%[14] - 投资收益840万元，较上年同期增长323.53%[14] - 公司合并总资产从年初1,391.48亿元增长至1,481.91亿元，增幅6.5%[49] - 合并净利润前三季度未分配利润增长8.39亿元至10.79亿元，增幅8.4%[49] - 合并少数股东权益从1.33亿元增至2.55亿元，增长91.5%[49] - 母公司长期股权投资保持稳定为26.40亿元[51] 重大合同和项目 - 报告期内签订重大合同总额达12.95亿元，包括宁波高桥综合体项目3.03亿元、余姚市居住用房项目2.17亿元、宁波广电大厦项目4.87亿元、信阳息县项目2.88亿元[43] 诉讼和纠纷事项 - 与浙江华越置业合同纠纷案涉及工程款4.4亿元及保证金900万元[16] - 公司对喜瑞地产诉讼获判工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元，合计145,447,132.60元[19] - 公司对宁波镇海新恒德诉讼获优先受偿权款项83,929,514.30元，尚余普通债权719.80万元[20] - 公司对杭州森淼诉讼获判返还履约保证金10,915,316.10元[21] - 公司对宁波香格诉讼确认欠付工程款32,200,000.00元[22] - 公司对盛宏永诉讼获判垫资款1800万元及剩余工程款3,834,785元及停窝工损失1,812,164元[23] - 公司对镇江深国投获房产抵债4027.9488万元，申报债权72,477,309元[24] - 公司对宁波广隆诉讼获判工程款21,354,661元及违约金2,217,243元[25] - 公司对南南置业破产债权获确认优先债权169,022,736元及普通债权6,352,726元[27] - 公司累计收到南南置业破产债权9000万元[27] - 公司对宁波广隆累计收到工程款2820万元[25] - 中国人民解放军第三〇七医院拖欠工程款3.75亿元，已支付1.96亿元利息及部分款项[28] - 宁波千和置业拖欠工程款2475万元，公司追讨8869万元工程款及利息[29] - 浙江路网物流拖欠工程款3887万元，法院判决支付违约金471万元及逾期利息[30] - 苍南浙福数码家电城拖欠工程款8157万元，仲裁裁决支付窝工损失227万元[31] - 第五医院及太仓康来特拖欠工程款6268万元，仅支付280万元[32] - 仪征晶崴国际大酒店拖欠工程款3029万元，破产清算中已支付2000万元[33] - 叶庆峰个人拖欠工程亏损款1367万元及利息[34] - 宁波金地置业拖欠工程款1616万元，法院判决支付违约金23.5万元[35] - 奉化东部新城建设违约赔偿1062万元经济损失[36] - 宁波宁兴中基置业拖欠工程款1131万元，部分支付后仍欠剩余款项[37] - 涉及建设工程合同纠纷款项合计约2.83亿元，包括宁波甬邦置业拖欠工程款1031万元[40] - 子公司被拖欠工程款5387万元及利息，涉及宁波世纪华丰房产项目[41] 股东和股权信息 - 第一大股东浙江广天日月集团持股3.77亿股，占比38.63%，其中质押3.33亿股[9] 资产项目具体变动 - 预付款项期末余额5.8亿元，较年初增长47.27%[10] - 其他流动资产期末余额2.03亿元，较年初增长43.75%[11] - 长期股权投资期末余额22万元，较年初下降99.41%[11] - 在建工程期末余额6697万元，较年初增长180.92%[11] - 预收账款期末余额7.77亿元，较年初增长156.82%[12] - 应付职工薪酬期末余额929万元，较年初下降78.75%[12]

收入和利润表现 - 营业收入76.59亿元人民币，同比增长16.31%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元人民币，同比增长12.04%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元人民币，同比增长33.66%[16] - 基本每股收益0.1139元/股，同比增长12.00%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1051元/股，同比增长33.55%[17] - 加权平均净资产收益率4.21%，同比增加0.23个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.89%，同比增加0.81个百分点[17] - 公司2018年上半年营业收入76.59亿元同比增长16.31%[26] - 归属于母公司所有者净利润1.11亿元同比增长12.04%[26] - 营业利润1.61亿元同比增长4.56%[26] - 营业收入76.59亿元，同比增长16.31%[32] - 合并营业收入7,659,398,331.02元，较上期6,585,393,177.03元增长16.31%[97] - 公司营业利润为160,525,245.08元，同比增长4.6%[98] - 净利润达113,064,130.09元，同比增长12.6%[98] - 归属于母公司所有者净利润111,223,279.81元，同比增长12.0%[98] - 基本每股收益0.1139元/股，同比增长12.0%[98] 成本和费用 - 营业成本70.87亿元，同比增长16.62%[32] - 研发支出5314万元，同比增长316.90%[32] - 合并营业成本7,086,501,580.00元，较上期6,076,575,918.04元增长16.62%[97] - 合并财务费用85,662,435.17元，较上期105,346,218.28元下降18.68%[97] - 合并资产减值损失50,057,267.21元，较上期23,185,070.42元增长115.90%[97] - 所得税费用49,511,185.11元，同比下降7.7%[98] - 支付给职工现金326,815,680.81元，同比增长35.6%[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.51亿元人民币[16] - 经营活动现金流净流出450,767,348.58元，同比扩大103.7%[103] - 销售商品提供劳务收到现金8,044,004,070.30元，同比增长4.8%[103] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3611.78万元，同比减少66.4%[104][106] - 投资活动产生的现金流量净额为-1713.08万元，同比改善82.4%[104] - 筹资活动现金流入31.63亿元，其中借款收入31亿元[104] - 偿还债务支付现金22.06亿元，同比减少26.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额23.29亿元，较期初增长12.3%[104] - 母公司经营活动现金流量净额-5513.70万元，同比下降267.5%[106] - 母公司投资活动现金流入6934.69万元，主要来自投资收益6732.02万元[107] - 母公司取得借款收入4.9亿元，同比减少36.4%[107] 业务承接和合同 - 公司1-6月承接业务总量100.57亿元，同比增长20.32%[27] - 房建工程业务承接62.58亿元，占比62.23%，同比增长28.24%[27] - 安装工程业务承接6.38亿元，占比6.34%，同比增长44.99%[27] - 市政园林工程业务承接22.95亿元，占比22.82%[27] - 公司子公司签订宁波奉化恒大溪上桃花源特色小镇项目二期合同金额3.17亿元人民币[73] - 公司子公司签订舟山市定海区总承包工程合同金额3.17亿元人民币[73] - 公司子公司签订七里滨江EPC项目合同金额6.10亿元人民币[73] - 公司子公司签订宁波奉化长汀村商住地块项目合同金额3.15亿元人民币[73] - 公司子公司签订朗境园建筑安装工程合同金额2.79亿元人民币[73] - 公司子公司签订盘州城市综合交通枢纽建设项目合同金额7.21亿元人民币[73] - 公司子公司签订仙居县工艺小微园EPC总承包合同金额6.83亿元人民币[73] - 公司子公司签订江油市基础设施PPP项目合同金额5.44亿元人民币[73] 地区收入表现 - 宁波大市内营业收入53.32亿元，占比约69.6%，同比增长8.34%[36] - 宁波大市外浙江省内营业收入9.96亿元，同比增长71.58%[36] - 浙江省外营业收入12.97亿元，同比增长24.04%[36] 资产和负债变动 - 总资产148.77亿元人民币，较上年度末增长6.92%[16] - 归属于上市公司股东的净资产26.26亿元人民币，较上年度末增长1.58%[16] - 资产总额148.77亿元较年初增长6.92%[26] - 所有者权益28.69亿元较年初增长5.56%[26] - 预付账款期末余额5.58亿元，较年初增长41.61%[38][39] - 长期股权投资期末余额24.04万元，较年初下降99.36%[38][39] - 在建工程期末余额5838.82万元，较年初增长144.92%[38][39] - 衍生金融负债期末余额0元，较年初下降100%[38][39] - 预收账款期末余额5.13亿元，较年初增长69.53%[38][39] - 应付职工薪酬期末余额1131.09万元，较年初下降74.13%[38][39] - 应付股利期末余额6951.51万元，较年初增长6924.95%[38][39] - 其他应付款期末余额15.32亿元，较年初增长43.53%[38][40] - 受限资产总额4.48亿元，含货币资金1.21亿元及固定资产1.83亿元[41] - 货币资金期末余额24.5亿元，较期初23.42亿元增长4.62%[90] - 应收账款期末余额39.41亿元，较期初32.97亿元增长19.56%[90] - 短期借款期末余额48.31亿元，较期初39.19亿元增长23.28%[90] - 存货期末余额43.28亿元，较期初47.36亿元下降8.62%[90] - 应付账款期末余额39.45亿元，较期初46.2亿元下降14.66%[90] - 预付款项期末余额5.58亿元，较期初3.94亿元增长41.63%[90] - 其他应收款期末余额14.07亿元，较期初10.9亿元增长29.11%[90] - 预收款项期末余额5.13亿元，较期初3.03亿元增长69.53%[90] - 资产总计期末余额148.77亿元，较期初139.15亿元增长6.91%[90] - 合并负债总额为12,008,323,818.60元，较期初11,196,995,654.01元增长7.25%[92] - 合并所有者权益总额为2,868,904,208.75元，较期初2,717,822,355.67元增长5.56%[92] - 母公司货币资金期末余额115,569,387.18元，较期初173,718,759.09元下降33.48%[94] - 母公司应收账款期末余额320,096,919.18元，较期初155,012,721.37元增长106.50%[94] - 母公司短期借款期末余额828,016,736.00元，较期初880,342,675.20元下降5.94%[95] - 合并所有者权益总额27.18亿元，本期增加1.51亿元[110] - 归属于母公司所有者未分配利润增加4289.77万元[110] - 公司期末所有者权益合计为2,868,904,208.75元[111] - 母公司未分配利润增加61,143,354.74元[115] - 本期期末所有者权益合计为2,078,467,710.71元[116] - 上期期末所有者权益合计为1,877,550,738.17元[116] - 本期期末未分配利润为484,583,743.43元[116] - 上期期末未分配利润为304,476,692.67元[116] - 本期期末盈余公积为96,536,312.05元[116] - 上期期末盈余公积为75,726,390.27元[116] - 本期期末资本公积为521,267,655.23元[116][117] - 公司股本总额为976,080,000.00元[116][117] - 货币资金期末余额为24.5亿元人民币，较期初23.42亿元增长4.6%[184] - 银行存款期末余额为21.77亿元人民币，较期初17.88亿元增长21.7%[184] - 其他货币资金期末余额为2.72亿元人民币，较期初5.53亿元下降50.8%[184] - 受限货币资金余额为2623.59万元人民币[184] - 应收票据期末余额为1.67亿元人民币，较期初1.59亿元增长5.1%[186] - 银行承兑票据期末余额为2947.9万元人民币，较期初3022.37万元下降2.5%[186] - 商业承兑票据期末余额为1.38亿元人民币，较期初1.29亿元增长6.9%[186] - 已背书银行承兑票据2.53亿元人民币[188] - 未终止确认商业承兑票据1.03亿元人民币[188] - 应收账款期末账面余额总额为43.22亿元人民币，期初为36.43亿元人民币[190] 非经常性损益 - 非经常性损益合计860.71万元[20] - 计入当期损益的政府补助407.82万元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回707.78万元[19] - 其他营业外收支净额-72.38万元[19] - 合并投资收益8,420,430.91元，上期为亏损2,732,090.92元[97] - 母公司投资收益113,867,435.08元，同比下降48.7%[101] 诉讼和仲裁事项 - 公司对喜瑞地产诉讼获判工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元，合计145,447,132.60元[56] - 公司对三〇七医院诉讼获判工程款190,745,424.48元及延期利息[56] - 三〇七医院已支付工程款及利息合计196,494,200元[56] - 公司对喜瑞地产诉讼中获25,172,578元工程款优先受偿权[56] - 喜瑞地产拖欠款项诉讼涉及总金额127,406,606.61元[56] - 最高人民法院已于2018年7月受理公司对喜瑞地产判决的再审申请[56] - 三〇七医院工程款利息按中国人民银行同期贷款利率自2014年10月30日起计算[56] - 路网物流工程款拖欠诉讼于2015年9月提起[56] - 路网物流被判支付工程款人民币3837.17万元及违约金471.36万元[57] - 华越置业被判支付工程款4.4亿元及履约保证金900万元[57] - 子公司获仲裁裁决苍南数码家电城支付工程款8157.82万元及利息[57] - 杭州仲裁委员会裁决公司需支付新昌营造1028.52万元[57] - 子公司起诉世纪华丰要求支付工程款5387.52万元及利息[57] - 建设工程价款优先受偿权获法院支持涉及金额3837.17万元[57] - 华越置业工程款利息自2014年7月4日起按央行贷款标准计算[57] - 苍南数码家电城另需支付窝工损失227.48万元[57] - 仲裁反请求金额达2.21亿元[57] - 新昌营造仲裁申请金额为2.05亿元[57] - 公司对宁波艾迪姆斯诉讼要求支付逾期工程款及利息，金额4551.76万元[60] - 公司对吉林白山和丰置业诉讼涉及工程款及违约金4751.34万元，已收到执行款2489万元[60] - 吉林白山和丰置业以房产折抵执行款3846.45万元，手续办理中[60] - 公司对宁波镇海新恒德诉讼确认工程款8444.67万元及利息544.02万元[60] - 公司已收到宁波镇海新恒德优先受偿款项8392.95万元[60] - 宁波镇海新恒德案剩余普通债权719.8万元[60] - 杭州森淼对公司诉讼要求支付工期违约金1336.75万元[60] - 公司对杭州森淼反诉要求归还履约保证金1212.81万元[60] - 法院判决公司支付杭州森淼工期逾期违约金218.31万元[60] - 公司返还森淼房地产工程款5,267,094.50元[61] - 森淼房地产返还公司履约保证金10,915,316.10元[61] - 香格房产确认尚欠公司工程款32,200,000.00元[61] - 公司要求盛宏永实业支付工程款及利息等合计38,067,235.62元[61] - 法院判决盛宏永实业支付公司垫资款18,000,000元及相应利息[61] - 法院判决盛宏永实业支付剩余工程款3,834,785元及停窝工损失1,812,164元[61] - 公司对镇江深国投诉讼获判工程款39,200,000元及逾期利息3,634,300元[61] - 镇江深国投以房产作价40,279,488元交付公司抵偿债务[61] - 公司向宁波广隆房地产提起诉讼要求支付工程款等合计53,000,000元[61] - 广隆房地产诉讼案累计收款2820万元，占协议金额5300万元的53.2%[62] - 对广隆房地产新起诉金额2135.47万元及违约金221.72万元[62] - 千和置业诉讼案涉及工程款及利息合计8869.75万元[62] - 千和置业原判应付工程款2374.94万元及利息[62] - 第五医院及太仓康来特执行标的6268.66万元[62] - 第五医院案累计收款280万元，占执行标的4.5%[62] - 晶崴国际大酒店诉讼请求工程款3029.91万元及利息3415.65万元[62] - 千和置业补充协议约定支付工程款4500万元[62] - 第五医院执行和解协议约定支付6100万元[62] - 晶崴国际案诉讼金额2336.31万元[62] - 公司累计收到仪征晶崴国际大酒店破产管理人支付款项2000万元[63] - 晶崴大酒店应付工程款金额为2336.31万元[63] - 叶庆峰需向公司支付欠款1367.68万元及相应利息[63] - 华越置业需向公司一次性支付再审案件补偿费用200万元[63] - 公司与日地太阳能纠纷中法院冻结资产价值4651.62万元[63] - 华越置业逾期付款需按年利率24%支付利息[63] - 公司支付修复费18,967,054元[64] - 公司收到日地太阳能支付款项430万元[64] - 法院确认南南置业应付工程款一期41,553,543元及二期127,469,193元[64] - 南南置业应付利息一期2,294,679元及二期4,058,047元[64] - 公司累计收到南南置业破产债权9000万元[64] - 法院判决金地置业支付工程款16,166,538元及利息[64] - 法院判决新园置业支付工程款10,501,657元及利息[64] - 建工建乐要求奉化东部新城公司赔偿26,443,900元及利息[64] - 子公司建工集团请求宁兴中基置业支付工程款11,310,904元及利息[64] - 公司涉及黄山市新徽投资有限公司仲裁案，裁决支付工程款10,433,152.32元及违约金[65] - 章良军诉讼案涉及工程款19,234,165元，原告已撤回起诉[65] - 吴积奎诉讼案要求支付项目承包费39,419,184.4元及利息[65] - 浙江中望装饰诉讼案要求支付工程款12,026,968.6元及利息[65] - 公司起诉甬邦置业要求支付工程款10,311,043元及违约金3,262,104.92元[65] - 公司及坤德房产起诉高桥镇政府要求支付延期利息等损失共计59,055,418元[65] 应收账款和坏账 - 公司本期计提坏账准备4180万元人民币，收回或转回坏账准备707.78万元人民币[196] - 账龄1年以内应收账款金额26.72亿元人民币，坏账计提比例3%[193] - 账龄1至2年应收账款金额5.59亿元人民币，坏账计提比例10%[193] - 账龄2至3年应收账款金额3.07亿元人民币，坏账计提比例15%[193] - 账龄3年以上应收账款金额27.97亿元人民币，坏账计提比例20

收入和利润（同比环比） - 营业收入43.47亿元人民币，较上年同期增长31.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6487.50万元人民币，较上年同期增长23.50%[6] - 加权平均净资产收益率为2.48%，较上年同期增加0.35个百分点[6] - 基本每股收益0.0665元/股，较上年同期增长23.61%[6] - 营业收入同比增长31.92%至43.47亿元人民币[13] - 公司营业总收入为43.47亿元人民币，同比增长31.9%[55] - 归属于母公司股东的净利润为6487.5万元人民币，同比增长23.5%[58] - 基本每股收益0.0665元/股，同比增长23.6%[58] - 营业收入同比下降34.5%至3730.31万元，上期为5693.23万元[60] - 净利润亏损扩大至1223.28万元，同比增加115.5%[60] - 基本每股收益-0.0125元/股，同比下降115.5%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.38%至40.86亿元人民币[13] - 销售费用同比增长175.61%至1121万元人民币[13][15] - 财务费用同比下降50.24%至2243万元人民币[13][15] - 营业成本40.86亿元人民币，同比增长33.4%[55] - 财务费用2242.6万元人民币，同比下降50.2%[55] - 营业成本同比下降40.2%至3395.49万元，上期为5674.47万元[60] - 财务费用同比增长12.3%至958万元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元人民币，上年同期为-6.77亿元人民币[6] - 经营活动现金流净额改善2.41亿元人民币至-4.36亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净流出4361.32万元，同比改善35.5%[63][64] - 销售商品提供劳务收到现金52.25亿元，同比增长10.4%[63] - 购买商品接受劳务支付现金53.33亿元，同比增长6.4%[63] - 筹资活动现金净流入7.52亿元，同比下降16.0%[64] - 期末现金及现金等价物余额23.68亿元，同比增长30.1%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1111.83万元，同比减少110.21%[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.20亿元，较期初减少31.0%[66] - 现金及现金等价物净增加额为负5382.00万元，同比减少152.4%[66] - 筹资活动现金流出小计为1.91亿元，同比减少23.5%[66] - 期初现金及现金等价物余额为1.74亿元[66] 资产和负债关键指标 - 总资产138.45亿元人民币，较上年度末减少0.50%[6] - 归属于上市公司股东的净资产26.50亿元人民币，较上年度末增长2.52%[6] - 预付款项同比增长38.72%至5.47亿元人民币[11][12] - 长期股权投资同比下降93.9%至228万元人民币[11][12] - 在建工程同比增长164.56%至6307万元人民币[11][12] - 应付账款同比下降30.41%至32.15亿元人民币[11][12] - 预收款项同比增长69.74%至5.14亿元人民币[11][12] - 货币资金期末余额25.77亿元较年初22.42亿元增长14.9%[48] - 应收账款期末余额31.38亿元较年初32.97亿元下降4.8%[48] - 短期借款期末余额46.04亿元较年初39.19亿元增长17.5%[49] - 应付账款期末余额32.15亿元较年初46.20亿元下降30.4%[49] - 在建工程期末余额6307万元较年初2384万元增长164.6%[49] - 未分配利润期末余额10.60亿元较年初9.95亿元增长6.5%[50] - 货币资金期末余额1.22亿元人民币，较年初下降30.0%[52] - 应收账款期末余额1.39亿元人民币，较年初下降10.2%[52] - 短期借款期末余额8.79亿元人民币，较年初下降0.1%[53] - 所有者权益合计28.84亿元人民币，较年初增长6.1%[51] - 负债合计13.85亿元人民币，较年初下降0.5%[51] 法律诉讼及纠纷 - 最高人民法院指令浙江省高级人民法院再审民事调解书涉及的诉讼案件[22] - 华越置业向公司一次性补偿再审案件费用200万元，逾期支付年利率24%利息[22] - 公司申报喜瑞地产债权270,077,774元，法院判决喜瑞地产支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元[24] - 公司已收到新恒德优先受偿权款项83,929,514.30元，尚余普通债权719.80万元[25] - 法院判决森淼房地产返还公司履约保证金10,915,316.10元并支付相应利息[26] - 宁波香格房地产确认尚欠公司工程款32,200,000.00元[27] - 法院判决盛宏永支付公司垫资款1800万元及利息，剩余工程款3,834,785元及停窝工损失1,812,164元[28] - 深国投以房产作价40,279,488元交付公司抵偿债务，公司申报债权72,477,309元[29] - 公司累计收到广隆房地产工程款2820万元，原协议金额5300万元[30] - 法院确认公司对南南置业优先债权169,022,736元，普通债权6,352,726元，累计收到破产债权9000万元[31] - 公司需支付延期工程欠款利息190,745,424.48元（按中国人民银行同期贷款利率计算）[33] - 公司向千和置业追讨工程款及利息合计88,697,513.21元[34] - 路网物流需支付工程款38,371,720元及违约金4,713,643.01元[35] - 苍南数码家电城需支付工程款81,578,245.95元及利息[36] - 公司申请强制执行第五医院及太仓康来特欠款62,686,553.38元，已收280万元[36] - 晶崴大酒店破产清算中公司获支付2000万元，原工程款23,363,067元[37] - 叶庆峰需归还公司工程亏损欠款13,676,789.12元及利息[38] - 日地太阳能工程款争议金额43,624,050元，利息合计46,516,193.04元[39] - 金地置业需支付工程款8,696,936元及违约金235,343.78元[40] - 新园置业支付工程款10,501,657元及利息，案件已执行完毕[41] 新签项目合同 - 公司子公司签订宁波奉化恒大溪上桃花源特色小镇项目二期合同金额为人民币3.17亿元[44] - 公司子公司签订盘州城市综合交通枢纽建设项目合同金额为人民币7.21亿元[45] - 联合体签订仙居县经济开发区工艺小微园EPC总承包合同金额为人民币6.83亿元[45] - 联合体签订江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目合同金额为人民币5.44亿元[45] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为55.47万元人民币，主要来自政府补助136.80万元[7][8] 股东和股权结构 - 股东总数44,306户，第一大股东浙江广天日月集团持股比例39.25%[10] - 前十名股东中6名存在股份质押情况，质押股份总数达331.03万股[10]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为147.46亿元人民币，同比增长7.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元人民币，同比增长9.49%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元人民币，同比增长0.11%[23] - 基本每股收益同比增长9.49%至0.2192元/股[24] - 第四季度营业收入达50.14亿元，环比第三季度增长59.3%[27] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度达7272.39万元，环比增长73.5%[27] - 净利润2.18亿元，同比增长6.24%[46] - 持续经营净利润同比增长6.0%至2.18亿元[119] - 终止经营净利润由亏损51.39万元转为盈利0.07万元[119] - 2017年公司全年营业收入147.46亿元，同比增长7.67%[46][48] - 2017年公司营业收入为人民币1,474,627.11万元[196] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长144.91%至1946万元，主要因材料物资销售运输费上升[48][49] - 研发支出同比增长135.24%至3524万元，主要因研发投入增加[48][49] - 公司总成本同比增长8.36%至137.02亿元，其中房屋建设成本占比最高达54.98%[55][56] - 基建工程成本同比显著增长23.61%至27.44亿元，主要受直接材料成本增长29.40%驱动[55] - 销售费用同比激增144.91%至1946万元，主要因材料销售运输费用上升[59] - 研发投入总额3524万元，占营业收入比例0.24%，研发人员占比8.93%[61] 各条业务线表现 - 房建施工业务承接107.08亿元，市政园林业务81.31亿元，装饰装修业务7.78亿元[41] - 安装工程业务承接15.09亿元，钢结构3.15亿元，勘察设计1.41亿元[41] - 建筑工业化业务承接3.99亿元，桩基及其他业务7.55亿元[41] - 建筑材料销售收入同比增长49.12%至15.84亿元[51] - 桩基业务收入同比增长185.5%至3.39亿元[51] - 建材物资销售收入同比增长49.13%至13.77亿元，占总收入比例提升至10.05%[56] - 房屋建设营业成本为75.34亿元人民币，占总成本54.98%[76] - 市政与公用设施营业成本为27.44亿元人民币，占总成本20.02%[76] - 建筑材料销售营业成本为13.77亿元人民币，占总成本10.05%[76] - 房屋建设营业收入为78.36亿元人民币，占总收入53.29%[78] - 工程施工类收入1,348,521.70万元占总收入91.45%[196] 各地区表现 - 宁波本地业务承接138.47亿元占比60.90%，浙江省内外地业务24.66亿元占比10.85%[41] - 浙江省外业务承接64.23亿元占比28.25%[41] - 市政集团承接省外业务30.12亿元占比39.08%[43] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"一体两翼"发展战略，聚焦房建和市政施工总承包业务[101] - 公司计划通过技术创新提升产业竞争力，重点关注高大难新工程项目[101] - 推动余姚建筑工业化基地建设以优化市场布局并覆盖本地各区域市场[105] - 充分利用全国首批装配式建筑产业基地的先行优势积极打造普利凯优质品牌[106] - 大力发展岩土工程、物探、房屋安全鉴定和治理、地下管廊等新兴业务作为突破发展瓶颈的战略任务[106] - 强化应收款整体性管控以应对应收账款风险尤其在房地产市场低迷情况下[108] - 完善主材集供体系和成本控制体系以应对钢材、水泥等原材料价格波动风险[108] - 坚持外地拓展本土化、基地化、规模化方针以应对本地市场增长放缓风险[109] - 加强重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导以防范易涉诉风险[109] - 推动从项目成本管理向全过程成本管理的精细化模式转变[104] - 建立重大项目会审制度重点对项目性质、合作伙伴、资信水平、盈利能力等进行跟踪把控[104] - 积极研究推进房屋建筑工程总承包特级资质申报准备工作争取今明两年实现资质晋升[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元人民币，同比增长21.32%[23] - 筹资活动现金流量净额同比增长126.72%至1.92亿元，主要因借款收到的现金增加[48][49] - 第一季度经营活动现金流为负6.77亿元，第四季度转正至6.59亿元[27] - 经营活动现金流量净额增长21.31%至4.85亿元，投资活动现金流出扩大163.39百万元[63] 资产和负债结构 - 货币资金同比增长35.79%至23.42亿元，占总资产比例提升至16.83%[64] - 应收票据同比大幅增长194.19%至1.59亿元，反映应收账款结构变化[64] - 固定资产规模同比增长43.31%至8.36亿元，主要因在建工程转固导致在建工程减少72.94%[64] - 衍生金融负债增加至1.2亿元[66] - 应付职工薪酬期末余额增长32.83%至约4371万元[67] - 一年内到期的非流动负债减少39.05%至3200万元[67] - 其他流动负债增长78.88%至约2.45亿元[67] - 长期借款增长126.92%至2.95亿元[67] - 固定资产期末余额增长43.31%[66] - 应收账款原值364,273.59万元[197] - 应收账款坏账准备34,605.51万元[197] 业务承接和合同 - 2017年公司全年承接业务量227.36亿元，同比增长23.53%[41] - 宁波市政集团全年新接业务77.08亿元，同比增长139.34%[43] - 建工工程集团承接业务100.13亿元，EPC业务承接9.64亿元同比增长157%[42] - 报告期内竣工验收项目总数1,279个，总金额169.44亿元人民币[80] - 报告期内在建项目总数406个，总金额380.72亿元人民币[81] - 子公司宁波建工建乐工程有限公司签订宁波东部新城门户区南区4-1地块工程合同金额2.4825亿元[150] - 子公司宁波建工工程集团有限公司签订南兰江西路南侧、开丰路西侧地块项目（一期）合同金额2.500169亿元[150] - 子公司宁波建工工程集团有限公司签订南兰江西路南侧、开丰路西侧地块项目（二期）合同金额2.000279亿元[150] - 子公司宁波建工工程集团有限公司签订机场快速路南延工程施工Ⅲ标段项目合同金额5.689125亿元[150] - 子公司宁波建工工程集团有限公司签订宁波恒大华府项目合同金额2.6亿元[150] - 子公司宁波市政工程建设集团签订机场快速路南延工程施工Ⅴ标段项目合同金额7.503075亿元[150] - 子公司宁波建工建乐工程有限公司签订宁波东部新城门户区南区4-2-1地块工程合同金额4.1677亿元[150] - 子公司宁波建工建乐工程有限公司签订万邦物流园分布式光伏发电项目EPC总承包合同金额3.61196亿元[150] - 子公司宁波建工工程集团有限公司签订温州滨江住宅项目总承包工程合同金额2.45799亿元[150] - 公司子公司签订简阳市东城新区雄州大道提质改造工程合同金额为人民币5.0587亿元[151] - 公司子公司签订蒲江县西河河滨景观建设项目合同金额为人民币9.60347亿元[151] - 公司子公司签订南山路道路改造工程PPP项目合同金额为人民币8.8599亿元[151] - 公司子公司签订环城南路西延工程Ⅳ标段合同金额为人民币4.447888亿元[151] - 公司子公司签订环城南路西延工程Ⅲ标段合同金额为人民币4.66282694亿元[151] - 公司子公司签订巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程合同金额为人民币3.934亿元[151] 子公司财务表现 - 宁波建工工程集团总资产534.32亿元，负债总额407.70亿元，资产负债率76.3%，2017年净利润1.19亿元[92] - 宁波市政工程建设集团总资产40.58亿元，负债总额33.63亿元，资产负债率82.89%，2017年净利润4962.49万元[93] - 宁波建工建乐工程总资产26.17亿元，负债总额20.23亿元，资产负债率77.29%，2017年净利润5626.67万元[93] - 浙江广天构件总资产8.36亿元，负债总额5.68亿元，资产负债率67.96%，2017年净利润2440.89万元[94] - 宁波冶金勘察设计总资产2.12亿元，负债总额1.41亿元，资产负债率66.49%，2017年净利润505.36万元[95] - 上海雍胜投资管理总资产7674.47万元，2017年净亏损1728.42万元[96] - 宁波建工投资有限公司2017年净利润1002.80万元[97] 诉讼和仲裁事项 - 喜瑞地产拖欠公司工程款及相关费用共计127,406,606.61元[122] - 法院判决喜瑞地产支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元[122] - 喜瑞地产需支付款项合计145,447,132.60元[122] - 三〇七医院拖欠公司工程款190,745,424.48元[122] - 三〇七医院需支付延期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算[122] - 利息计算周期自2014年10月30日起至实际支付日止[122] - 喜瑞地产于2015年11月进入破产重整程序[122] - 公司就喜瑞地产项目向管理人申报债权[122] - 浙江三联集团等多家主体被判承担连带责任[122] - 诉讼涉及工程款总额超过318,151,031元[122] - 公司已收回与甬鸿置业纠纷民事调解书约定的全部款项[123] - 缙云县人民法院判决路网物流支付工程款人民币3837.17万元及相关利息471.36万元违约金[123] - 华越置业拖欠公司工程款4.40亿元及履约保证金900万元 法院判决支持公司工程款优先受偿权[123] - 子公司仲裁获裁决苍南数码家电城支付工程款8157.82万元及窝工损失227.48万元[123] - 杭州仲裁委员会裁决支持新昌营造金额1.18亿元 支持公司反请求金额1.08亿元[123] - 双方仲裁款项抵扣后 被申请人尚需向公司支付1028.52万元[124] - 华越置业拖欠款项利息计算以4.40亿元为基数 自2014年7月4日起按央行同期贷款利率计息[123] - 路网物流逾期付款违约金按日万分之五利率计付 自2015年1月10日起算[123] - 公司对缙云路网物流中心工程折价或拍卖价款享有3837.17万元范围内的优先受偿权[123] - 子公司就苍南数码家电城工程款8157.82万元享有工程折价或拍卖价款的优先受偿权[123] - 公司起诉宁波艾迪姆斯运动用品有限公司要求支付逾期工程款及利息，涉及金额4551.76万元[126] - 公司起诉吉林白山和丰置业有限公司要求支付工程款及违约金，涉及金额4751.34万元，已收到执行款2489万元[126] - 公司与吉林白山和丰置业达成和解协议，以部分房产折抵执行款3846.45万元[126] - 公司起诉宁波镇海新恒德房产开发有限公司要求支付工程款及损失，涉及金额8444.67万元[127] - 法院判决新恒德支付工程款8444.67万元及利息544.02万元，窝工损失124.07万元[127] - 公司已收到优先受偿权款项8392.95万元，尚余普通债权719.8万元[127] - 杭州森淼房地产起诉公司要求支付工期逾期违约金1336.75万元，公司反诉要求归还履约保证金1212.81万元[127] - 法院判决公司支付森淼房地产工期逾期违约金218.31万元，返还工程款526.71万元[127] - 森淼房地产需返还公司履约保证金1091.53万元并支付相应利息[127] - 公司起诉宁波香格房地产开发有限公司要求支付工程欠款3220万元，已申请强制执行[127] - 公司起诉盛宏永实业追讨工程款及利息等合计38,067,235.62元[128] - 法院判决盛宏永支付垫资款1800万元及利息[128] - 法院判决盛宏永支付剩余工程款3,834,785元及利息[128] - 法院判决盛宏永支付停窝工损失1,812,164元[128] - 公司就涉案工程在21,834,785元范围内享有优先受偿权[128] - 公司起诉镇江深国投追讨工程款及利息合计33,998,011.00元[128] - 法院判决镇江深国投支付工程款3920万元及逾期利息363.43万元[128] - 法院裁定以房产作价40,279,488元抵偿债务[128] - 公司申报债权53,000,000元予宁波广隆破产管理人[128] - 与广隆房地产诉讼达成协议确认应支付工程款及利息等款项共计5300万元[129] - 截至2018年3月累计收到广隆房地产相关款项2820万元[129] - 向千和置业提起诉讼要求支付工程进度款2374.9429万元及利息总金额2429.078578万元[129] - 千和置业后续拖欠工程款公司再次起诉要求支付工程款及利息合计8869.751321万元[129] - 与第五医院及太仓康来特诉讼调解后申请执行标的金额为6268.655338万元[129] - 与第五医院及太仓康来特达成和解协议约定支付6100万元但仅收到280万元执行款[130] - 子公司建工集团对仪征晶崴酒店工程款诉讼确认债权2336.3万元并获优先受偿权[130] - 2018年2月收到仪征晶崴酒店破产管理人支付2000万元款项[130] - 叶庆峰承诺归还工程亏损款1367.68万元及利息但未履行已进入执行阶段[130] - 对浙江武义某方申请执行200万元债权案件目前处于执行中[130] - 华越置业向公司一次性支付再审案件补偿费用200万元，逾期年利率24%[131] - 公司因工程项目造价结算纠纷向日地太阳能提起诉讼，涉及金额4651.62万元[131] - 法院查封日地太阳能等值财产4651.62万元[131] - 日地太阳能反诉要求公司支付修复费1896.71万元[131] - 南南置业破产清算涉及公司债权总额1.69亿元[131] - 法院确认南南置业应付公司工程款一期4155.35万元[131] - 法院确认南南置业应付公司工程款二期1.27亿元[131] - 累计收到破产债权9000万元[132] - 金地置业拖欠工程款及利息诉讼金额为16,166,538元[132] - 新园置业拖欠工程款及利息诉讼金额为10,501,657元[132] - 欢乐购广场桩基工程诉讼金额为30,296,623元[132] - 欢乐购公司反诉要求支付维修费1500万元[132] - 奉化市中央商务项目诉讼金额为26,443,900元[132] - 一期工程利息按银行同期贷款利率计算为2,294,679元[132] - 二期工程利息按银行同期贷款利率计算为4,058,047元[132] - 新园置业诉讼案于2018年1月执行完毕[132] - 欢乐购广场诉讼案于2017年12月收到调解款项并完结[132] - 建工建乐对奉化东部新城建设投资有限公司提起违约赔偿诉讼，索赔金额26,443,900元及利息[133] - 宁波建工对宁波康来特房地产提起诉讼，要求支付工程款21,042,928元及利息，后撤诉[133] - 子公司建工集团对宁兴中基置业提起仲裁，要求支付工程款11,310,904元及利息[133] - 公司对黄山市新徽投资有限公司仲裁胜诉，获裁决支付工程款10,433,152.32元及违约金[133] - 章良军对公司提起诉讼，要求支付工程款19,234,165元及利息[133] - 吴积奎对公司提起诉讼，要求支付项目承包费39,419,184.4元及利息[133] 股东信息和公司治理 - 浙江广天日月集团股份有限公司持股383,100,000股，占总股本39.25%[161] - 王一丁持股18,864,000股，占总股本1.93%，其中8,000,000股处于质押状态[161] - 徐文卫持股6,000,000股，占总股本0.61%，全部6,000,000股处于质押状态[161] - 陈建国持股4,400,000股，占总股本0.45%，其中3,000,000股处于质押状态[161] - 公司控股股东为浙江广天日月集团股份有限公司，法定代表人徐文卫[162] - 公司不存在实际控制人，因2014年8月原一致行动协议解除[163] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股约442,791,890

收入和利润（同比） - 营业收入为97.32亿元人民币，比上年同期增长13.52%[6] - 营业收入年初至报告期末达97.32亿元，较上年同期81.73亿元增长13.53%[52][53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，比上年同期增长7.03%[6] - 净利润本期实现1.44亿元，较上年同期1.42亿元微增1.44%[54] - 归属于母公司所有者净利润从1.32亿元增至1.41亿元，增幅7.04%[54] - 基本每股收益为0.1447元/股，比上年同期增长7.03%[6] - 基本每股收益为0.1447元/股，稀释每股收益为0.1447元/股[56] - 加权平均净资产收益率为5.62%，比上年同期增加0.05个百分点[6] - 合并综合收益总额为1.448亿元，归属于母公司所有者的综合收益为1.416亿元[56] - 归属于少数股东的综合收益总额为323万元[56] - 其他综合收益的税后净额中，外币财务报表折算差额为36.28万元[56] - 母公司营业收入为2.191亿元，营业成本为1.727亿元[59] - 母公司净利润为2.163亿元，所得税费用为607万元[59] 成本和费用（同比） - 税金及附加同比下降68,431,065.41元，降幅62.59%[18] - 销售费用同比增加7,921,869.17元，增幅159.86%[18] - 财务费用从1.22亿元增至1.47亿元，增幅20.28%[53] - 母公司财务费用为3271万元，同比增长23.8%[59] - 所得税费用从0.68亿元增至0.85亿元，增幅25.58%[54] - 营业外支出同比增加1,970,898.65元，增幅211.99%[18] - 母公司资产减值损失为18.6万元，同比改善103.4%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元人民币，上年同期为-3.28亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.74亿元，较上年同期负3.28亿元改善47%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.02亿元，较上年同期负0.89亿元扩大15%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额3.59亿元，较上年同期6.95亿元下降48%[64] - 期末现金及现金等价物余额17.36亿元，较期初16.52亿元增长5%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109.5亿元，同比增长16.9%[62] - 支付职工现金3.60亿元，较上年同期2.89亿元增长25%[63] - 支付各项税费3.14亿元，较上年同期4.25亿元下降26%[63] - 取得借款44.87亿元，较上年同期40.42亿元增长11%[63] - 偿还债务38.74亿元，较上年同期31.34亿元增长24%[63] - 母公司投资活动现金流出2.81亿元，其中投资支付现金占比超99%[66] - 母公司取得投资收益2.15亿元，较上年同期0.27亿元增长697%[66] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额17.49亿元，较年初17.25亿元增长1.4%[46] - 应收账款期末余额35.28亿元，较年初39.74亿元下降11.2%[46] - 存货期末余额38.21亿元，较年初41.37亿元下降7.6%[46] - 短期借款期末余额41.94亿元，较年初37.27亿元增长12.5%[47] - 应付账款期末余额36.07亿元，较年初44.06亿元下降18.1%[47] - 长期借款期末余额2.98亿元，较年初1.30亿元增长129.2%[47] - 公司总资产从年初334.67亿元增长至期末358.26亿元，增幅7.05%[50][51] - 短期借款从7.78亿元增至9.00亿元，增幅15.68%[50][51] - 长期股权投资从23.58亿元增至26.34亿元，增幅11.70%[50] - 应收账款及其他应收款合计从1.95亿元降至1.62亿元，减少16.92%[50] - 经营活动现金流相关科目显示存货从1.99亿元降至1.94亿元[50] - 总资产为128.53亿元人民币，较上年度末减少1.39%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为25.15亿元人民币，较上年度末增长3.01%[6] - 归属于母公司所有者权益合计25.15亿元，较年初24.42亿元增长3.0%[48] - 母公司货币资金期末余额1.67亿元，较年初1.07亿元增长55.9%[49] - 母公司应收账款期末余额1.56亿元，较年初2.21亿元下降29.4%[49] 非经常性损益及特定项目 - 非经常性损益项目合计为2745.11万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为846.46万元人民币[8] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2946.42万元人民币[8] - 应收票据期末余额增长128,386,017.24元，增幅237.48%[15] - 其他流动资产期末余额增长22,338,604.85元，增幅43.50%[16] - 其他非流动资产期末余额增长5,263,729.81元，增幅54.68%[16] - 应付职工薪酬期末余额减少25,483,022.24元，降幅77.43%[16] - 应交税费期末余额减少37,626,137.84元，降幅45.80%[16] - 一年内到期的非流动负债减少22,500,000元，降幅42.86%[16] - 长期借款增加168,000,000元，增幅129.23%[16] - 母公司投资收益为2.219亿元，其中对联营企业和合营企业的投资损失为386万元[59] 诉讼及纠纷事项 - 最高人民法院指令浙江省高级人民法院再审民事调解书案件[21] - 华越置业向公司一次性补偿再审案件费用200万元逾期年利率24%[21] - 公司向喜瑞地产申报债权270,077,774元[22] - 公司收到新恒德优先受偿权款项83,929,514.30元尚余普通债权719.80万元[23][24] - 香格房地产确认欠公司工程款32,200,000.00元[25] - 法院判决盛宏永支付公司垫资款1800万元及利息剩余工程款3,834,785元及停窝工损失1,812,164元[26] - 深国投以房产作价4027.9488万元抵偿债务[27] - 公司累计收到广隆房地产工程款2820万元[28] - 镇海区人民法院确认公司对南南置业优先债权169,027,736元普通债权6,352,726元[29][30] - 三〇七医院欠公司工程款374,674,472.65元及逾期利息[30] - 宁波千和置业拖欠工程款首次诉讼要求支付约2374.94万元及利息总金额2429.08万元[31] - 与浙江路网物流纠纷法院判决支付工程款3837.17万元及利息违约金471.36万元[32] - 第五医院及太仓康来特拖欠工程款执行和解协议约定支付6100万元实际仅收到280万元[33] - 子公司与仪征晶崴大酒店纠纷和解协议确认支付工程款2336.31万元[34] - 与叶庆峰纠纷法院判决支付欠款1367.68万元及相应利息[35] - 与日地太阳能纠纷涉及工程款差额4362.41万元及利息4651.62万元[36] - 与宁波金地置业二审判决支付工程款869.69万元及违约金23.53万元[37] - 与宁波新园置业法院判决支付工程款1050.17万元及利息[38] - 子公司要求奉化东部新城建设赔偿2644.39万元及利息[39] - 子公司与宁兴中基置业仲裁要求支付工程款1131.09万元及利息[40] 业务合同 - 报告期内公司签订重大工程合同总金额约256.55百万元，其中最大单笔合同为蒲江县西河河滨景观建设项目，金额96.03百万元[42][43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为65.85亿元人民币，同比增长5.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9926.97万元人民币，同比增长8.23%[18] - 基本每股收益为0.1017元/股，同比增长8.19%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为7677.38万元人民币，同比下降3.21%[18] - 加权平均净资产收益率为3.98%，同比增加0.14个百分点[19] - 营业利润1.54亿元，同比增长19.57%[30] - 归属于母公司净利润9926.97万元，同比增长8.23%[30] - 公司营业总收入为65.85亿元人民币，同比增长5.4%[96] - 净利润为1.00亿元人民币，同比增长2.2%[98] - 归属于母公司所有者的净利润为0.99亿元人民币，同比增长8.2%[98] - 基本每股收益为0.1017元/股，同比增长8.2%[98] - 公司净利润为2.229亿元人民币，同比增长916%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为60.77亿元人民币，同比增长6.0%[96] - 研发支出1274.63万元，同比增长266.23%[35][36] - 财务费用2251万元，同比增长30.6%[102] - 所得税费用532万元，同比下降19.5%[102] - 支付给职工现金2.411亿元人民币，同比增长4.6%[104] - 购建固定资产支付现金1.075亿元人民币，同比增长107.3%[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币，同比恶化45.6%[18] - 经营活动现金流量净额为-2.213亿元人民币，较去年同期-1.519亿元恶化45.7%[104] - 销售商品提供劳务收到现金76.735亿元人民币，同比增长31.2%[104] - 投资活动现金流出小计为2.784亿元，较上期的2.59亿元增长7.5%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-7274万元，较上期的-2.59亿元改善71.9%[108] - 取得借款收到的现金为7.7亿元，较上期的7.03亿元增长9.5%[108] - 偿还债务支付的现金为6.28亿元，较上期的3.85亿元增长63.1%[108] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8894万元，较上期的7538万元增长18%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为5306万元，较上期的2.426亿元下降78.1%[108] - 筹资活动现金流入34.103亿元人民币，其中借款收到34.003亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额15.295亿元人民币[105] - 期末现金及现金等价物余额为1.206亿元，较期初的1.074亿元增长12.3%[108] 各条业务线表现 - 新签业务总量81.95亿元，同比增长3.8%[31] - 市政园林工程业务量26.11亿元，同比大幅增长130.25%[31] - 光伏发电项目承接总量7.3亿元[31] - 建筑材料销售收入82.67亿元，同比增长163.12%[37] - 公司主营业务为房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业等建筑施工业务[121] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额15.66亿元，较期初17.25亿元下降9.2%[88] - 应收账款期末余额35.65亿元，较期初39.74亿元下降10.3%[88] - 存货期末余额38.09亿元，较期初41.37亿元下降7.9%[88] - 短期借款期末余额39.81亿元，较期初37.27亿元增长6.8%[90] - 应付账款期末余额35.91亿元，较期初44.06亿元下降18.5%[90] - 预收款项期末余额3.71亿元，较期初2.44亿元增长52.1%[90] - 长期借款期末余额2.98亿元，较期初1.3亿元增长129.2%[90] - 短期借款为9.20亿元人民币，同比增长18.3%[94] - 资产总计为36.36亿元人民币，同比增长8.6%[94] - 负债合计为16.03亿元人民币，同比增长9.1%[94] - 母公司货币资金期末余额1.41亿元，较期初1.07亿元增长31.6%[93] - 母公司长期股权投资期末余额26.32亿元，较期初23.58亿元增长11.6%[93] - 应收票据减少37.54%至3376.61万元，占总资产比例降至0.27%[41] - 预付款项增加46.30%至7.48亿元，占总资产比例升至5.89%[41] - 其他流动资产增加53.73%至7893.80万元，主要因待抵扣进项税额增加[41] - 预收款项增加52.04%至3.71亿元，占总资产比例升至2.92%[41] - 应付职工薪酬减少86.20%至454.02万元，因发放2016年年终奖[41] - 长期借款增加129.23%至2.98亿元，主要因PPP项目进入施工阶段[41] - 受限资产总额3.84亿元，包括货币资金3611.16万元被冻结[43] - 对外股权投资总额2.78亿元，较去年同期增加7.50%[44] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为24.74亿元人民币，较上年度末增长1.31%[18] - 所有者权益25.55亿元，较年初微增0.12%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为24.74亿元，较期初24.42亿元增长1.3%[91] - 所有者权益合计为20.32亿元人民币，同比增长8.2%[95] - 未分配利润为4.59亿元人民币，同比增长50.8%[95] - 归属于母公司所有者权益合计为25.548亿元，较上期的24.036亿元增长6.3%[111] - 资本公积增加108万元至5.169亿元，增幅0.2%[111] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,447,212,440.36元[114] - 母公司本期期末未分配利润为459,062,980.47元[115] - 母公司上期期末未分配利润为370,514,340.69元[116] - 本期期末所有者权益总额为1,906,970,485.33元[117] 投资和融资活动 - 公司向宁波市政集团增资2.005亿元[26] - 公司向浙江广天构件增资7,764万元并收购少数股东股权[26] - 报告期末公司持有广天构件74.4%股权[26] - 设立宁波金建股权投资合伙企业，总认缴规模10亿元[48] - 投资收益大幅增至2.218亿元人民币，去年同期为1188万元[102] - 控股子公司宁波建工工程集团上半年净利润5498.47万元[46] 诉讼和仲裁事项 - 喜瑞地产拖欠公司工程相关款项共计127,406,606.61元[57] - 公司向喜瑞地产管理人申报债权总额为270,077,774元[57] - 公司于2014年7月与喜瑞地产达成和解协议后撤诉[57] - 因和解协议未履行公司于2015年3月重新提起诉讼[57] - 喜瑞地产于2015年11月进入破产重整程序[57] - 三〇七医院尚欠公司工程款374,674,472.65元[58] - 甬鸿置业欠款纠纷案公司已收回全部和解款项[58] - 路网物流被判支付工程款38,371,720元及利息[58] - 路网物流另需支付进度款违约金4,713,643.01元[58] - 华越置业拖欠工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元[58] - 华越置业案中公司获工程款优先受偿权[58] - 子公司建工集团就苍南浙福数码家电城欠款提起仲裁[58] - 对宁波艾迪姆斯诉讼涉及逾期工程款及利息金额4551.76万元[61] - 对吉林白山和丰置业诉讼涉及工程款及违约金金额4751.34万元[61] - 吉林白山案已收到执行款2489万元[61] - 吉林白山案以房产折抵执行款3846.45万元[61] - 新昌营造仲裁申请金额2.05亿元[61] - 公司对新昌营造提出反请求金额2.21亿元[61] - 新昌营造案冻结公司银行存款1.15亿元[61] - 法院裁定解除1.15亿元存款冻结[61] - 以保函担保形式替代法院冻结款[61] - 公司已收到宁波镇海新恒德房产开发有限公司优先受偿权款项83,929,514.30元[62] - 尚余宁波镇海新恒德房产开发有限公司普通债权719.80万元[62] - 杭州森淼房地产开发有限公司起诉要求公司支付工期逾期违约金13,367,541.46元[62] - 公司反诉杭州森淼要求归还履约保证金12,128,129.00元及工程欠款3,361,345.00元[62] - 宁波香格房地产开发有限公司确认欠付公司工程款32,200,000.00元[62] - 法院判决盛宏永实业支付公司垫资款1800万元及相应利息[62] - 盛宏永实业需支付剩余工程款3,834,785元及停窝工损失[62] - 宁波镇海新恒德案判决支付利息5,440,159.90元及窝工损失1,240,655元[62] - 与镇江深国投公司建设工程合同纠纷案获判工程款3920万元及逾期利息363.43万元[63] - 法院裁定以深国投公司房产作价4027.9488万元抵偿债务[63] - 与宁波广隆房地产纠纷案经调解确认应收工程款等合计5300万元[63] - 截至2017年6月累计收到广隆案款项2820万元（占总额53.2%）[63] - 向宁波千和置业提起诉讼要求支付工程进度款2374.94万元及利息2429.08万元[63] - 千和置业案一审判决支持工程款2374.94万元及相应利息[63] - 盛宏永公司案中主张在2183.48万元工程款范围内享有优先受偿权[63] - 盛宏永案涉及争议金额181.22万元[63] - 千和置业拖欠工程款及利息合计88,697,513.21元，公司已提起诉讼[64] - 第五医院及太仓康来特拖欠工程款62,686,553.38元，执行中累计收回280万元[64] - 与第五医院等达成和解协议约定支付6100万元，但未履约转为强制执行[64] - 晶崴国际大酒店拖欠工程款23,363,067元，子公司建工集团获优先受偿权[64] - 叶庆峰承诺归还工程亏损13,676,789.12元但未履行，公司已提起诉讼[64] - 叶庆峰归还公司欠款13,676,789.12元及利息20,343,700.42元[65] - 华越置业需向公司支付再审案件补偿费用200万元[65] - 日地太阳能未支付工程款43,624,050元[65] - 公司向日地太阳能主张利息暂计46,516,193.04元[65] - 日地太阳能反诉要求公司支付修复费18,967,054元[65] - 南南置业破产清算中公司申报债权169,022,736元[65] - 法院裁定确认南南置业应付公司工程款[65] - 公司累计收到工程款3966.5273万元[66] - 公司对宁波金地置业诉讼获判工程款869.6936万元及违约金23.534378万元[66] - 公司对宁波金地置业诉讼获判优先受偿权2486.3474万元[66] - 公司对宁波新园置业诉讼获判工程款1050.1657万元及相应利息[66] - 公司对宁波新园置业诉讼获判优先受偿权1050.1657万元[66] - 公司对宁波欢乐购诉讼通过调解获一次性付款3800万元[67] - 公司对奉化市东部新城建设投资有限公司提起诉讼要求违约赔偿2644.39万元[67] - 公司对宁波康来特房地产提起诉讼要求工程款2104.2928万元[67] - 公司对宁波宁兴中基置业提起仲裁要求工程款1131.0904万元[67] 关联交易和担保 - 关联交易总额为60,724,468.98元，其中最大单笔交易为宁波远望华夏置业发展有限公司工程施工服务39,500,000.00元[70] - 对子公司担保余额合计2,860,800,000.00元，占公司净资产比例达111.98%[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计2,029,500,000.00元[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2,787,800,000.00元[74] - 关联交易中宁波新日月酒店物业股份有限公司物业费服务金额1,415,649.06元，占同类交易金额0.02%[70] - 海盐建昌房地产开发有限公司工程施工服务金额19,116,369.05元，占同类交易金额0.29%[70] - 宁波新日月育才大酒店管理有限公司餐饮住宿服务金额330,946.92元，占同类交易金额0.01%[70] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,583,407,467.65元[74] - 宁波新日月保安服务有限公司安保服务金额78,485.08元，占同类交易金额0%[70] - 浙江广天建昌房地产股份有限公司工程施工服务金额283,018.87元，占同类交易金额0%[70] 重大合同 - 公司子公司签订宁波东部新城门户区南区4-1地块工程合同金额为人民币2.4825亿元[75] - 公司子公司签订南兰江西路南侧、开丰路西侧地块项目（一期）合同金额为人民币2.500169亿元[75] - 公司子公司签订南兰江西路南侧、开丰路西侧地块项目（二期）合同金额为人民币2.000279亿元[75] - 公司子公司签订机场快速路南延工程（绕城高速至岳林东路南）施工Ⅲ标段项目合同金额为人民币5.689125亿元[75] - 公司子公司签订宁波恒大华府项目C3-7、8地块主体及配套建设工程合同金额为人民币2.6亿元[75] - 公司子公司签订机场快速路南延工程（绕城高速至岳林东路南）施工Ⅴ标段项目合同金额为人民币7.503075亿元[75] - 公司子公司签订宁波东部新城门户区南区4-2-1地块工程合同金额为人民币4.1677亿元[75] - 公司子公司签订万邦物流园60MWp分布式光伏发电项目EPC总承包合同金额为人民币3.61196亿元[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-10.67万元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助为509,186.31元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回29,464,221.84元[21] - 其他营业外收入和支出152,761.63元[21] - 少数股东权益影响额-18,653.93元[21] - 所得税影响额-7,504,869.51元[21] - 非经常性损益合计22,495,954.59元[21] 股东和股权结构 - 报告期末公司普通股股东总数为49,726户[80] - 公司第一大股东浙江广天日月集团股份有限公司持股数量为383,100,000股，占总股本比例39.25%[82] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，包括钢材、水泥、电缆等主要建材[50] - 公司面临建筑业全面实行"营改增"可能造成税负增加的风险[51] - 公司面临面积为3,158.66平方米的部分房产未能获得产权证或存在面积不一致情形的风险[55] 承诺事项 - 公司控股股东承诺承担因资产划转遗留问题导致的所有责任或损失[55] - 公司控股股东承诺不直接或间接从事与公司相同或类似的业务[55] - 公司控股股东承诺尽可能减少关联交易且不要求优于第三方的条件[55] - 公司控股股东承诺不以任何形式占用公司及其控股子公司的资金[55] 其他重要事项 - 2016年全社会建筑业增加值49,522亿元，同比增长6.6%[23] - 总资产为127.05亿元人民币，较上年度末下降2.52%[18] - 公司总资产127.05亿元，较年初下降2.52%[30] - 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构[56] - 2016年度股东大会于2017年5月5日召开，所有议案均获通过[53] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[54] - 临时公告披露未完结诉讼及仲裁情况[59] - 诉讼仲裁金额单位均为人民币元[59] - 公司与三〇七医院签订建设工程施工合同[57] - 三〇七医院项目已竣工验收[57] - 公司综合收益总额为10.053亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为9927万元[111] - 公司本期综合收益总额为

收入和利润表现 - 营业收入32.95亿元人民币，同比下降1.07%[5] - 营业总收入为32.95亿元人民币，同比下降1.07%[51] - 归属于上市公司股东的净利润5253.13万元人民币，同比增长1.71%[5] - 扣除非经常性损益的净利润4705.77万元人民币，同比增长15.41%[5] - 公司营业利润为7737.5万元，同比增长18.2%[52] - 净利润为5539.9万元，同比增长0.4%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为5253.1万元，同比增长1.7%[52] - 基本每股收益0.0538元/股，同比增长1.70%[5][7] - 基本每股收益为0.0538元/股，同比增长1.7%[52] - 加权平均净资产收益率2.13%，同比下降0.09个百分点[5] 成本和费用变化 - 营业成本为30.63亿元人民币，同比上升0.79%[51] - 税金及附加本期金额1759万元同比下降82.96%因营业税改增值税政策影响[16] - 销售费用本期金额407万元同比上升239.86%因材料销售运输成本增加[16] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.77亿元人民币，同比大幅下降[5] - 经营活动现金流量净流出6.77亿元，同比扩大788.0%[56] - 经营活动现金流量净额-6.767亿元同比大幅下降因PPP/EPC项目垫资支付[19][18] - 筹资活动现金流量净额8.956亿元同比上升97.96%因借款现金流入增加[19][18] - 筹资活动现金流量净流入8.96亿元，同比增长98.0%[57] - 投资活动现金流量净流出5115.6万元，同比扩大219.4%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.56亿元，同比下降6.95%[59] - 经营活动现金流入小计为3.4亿元，同比增长20.39%[59] - 经营活动现金流出小计为3.47亿元，同比下降9.46%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-669万元，同比改善93.34%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-82.7万元，同比改善98.31%[59] - 取得借款收到的现金为3.6亿元，同比增长33.33%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1亿元，同比增长8637.6%[59] - 现金及现金等价物净增加额为1.03亿元，同比改善169.3%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.68亿元，同比增长15.98%[59] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为18.64亿元，较年初17.25亿元增长8.1%[45] - 货币资金期末余额为2.29亿元人民币，较年初增长112.8%[48] - 应收账款期末余额为31.51亿元，较年初39.74亿元下降20.7%[45] - 应收账款期末余额为1.58亿元人民币，较年初下降28.8%[48] - 预付款项期末余额7.203亿元较年初增长40.79%因材料采购及劳务分包预付款增加[14][15] - 预付款项期末余额为2656万元人民币，较年初增长252.2%[48] - 存货期末余额为40.57亿元，较年初41.37亿元下降1.9%[45] - 长期股权投资期末余额为4000万元，较年初4183万元下降4.4%[45] - 长期股权投资期末余额为23.60亿元人民币，较年初增长0.1%[48] - 短期借款期末余额为45.34亿元，较年初37.27亿元增长21.6%[46] - 短期借款期末余额为8.98亿元人民币，较年初增长15.4%[49] - 应付账款期末余额为31.29亿元，较年初44.06亿元下降29.0%[46] - 预收款项期末余额4.192亿元较年初增长71.99%因春节工程款收入未结算[14][15] - 流动负债合计为96.95亿元人民币，较年初下降6.07%[47] - 负债合计为100.05亿元人民币，较年初下降4.55%[47] - 归属于上市公司股东的净资产24.94亿元人民币，较上年度末增长2.13%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为24.94亿元人民币，较年初增长2.14%[48] - 总资产126.10亿元人民币，较上年度末减少3.25%[5] - 期末现金及现金等价物余额为18.20亿元，同比增长12.4%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.1亿元，同比增长88.35%[60] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助53.16万元人民币[9] - 营业外收入本期金额115万元同比下降84.03%因缺乏事故赔偿款等一次性收入[16][17] - 营业外支出本期金额127万元同比上升617.39%因交通事故赔偿及补缴税款[16][17] 诉讼及纠纷案件进展 - 收到宁波镇海新恒德房产纠纷案执行款5000万元[25] - 吉林白山和丰置业纠纷案已收到执行款2489万元[20] - 宁波香格房地产拖欠工程款3220万元人民币[26] - 盛宏永实业被判决支付垫资款1800万元及利息 剩余工程款383.48万元及利息 停窝工损失181.22万元[27] - 镇江深国投以房产作价4027.95万元人民币抵偿债务[28] - 宁波广隆房地产调解确认欠款5300万元人民币 已收款2520万元[29] - 南南置业破产案中公司优先债权1.69亿元 普通债权635.27万元 已收3000万元[30] - 解放军三〇七医院拖欠工程款3.75亿元及利息[31] - 宁波千和置业被判支付工程款2374.94万元及利息 后续诉讼要求8869.75万元[32] - 甬鸿置业欠款2.53亿元 经调解后实际支付2.13亿元[33] - 路网物流被判支付工程款3837.17万元 利息及违约金471.36万元[34] - 第五医院及太仓康来特达成6100万元人民币还款协议[35] - 申请强制执行累计收回款项280万元[36] - 子公司诉讼请求支付工程款及利息合计3415.65万元[36] - 与日地太阳能纠纷涉及工程款差额3980万元[38] 业务运营和合同 - 子公司签订重大工程建设合同金额为2.48亿元[42] 母公司表现 - 母公司营业收入为5693.2万元，同比下降68.2%[55] - 母公司净亏损为567.5万元，去年同期盈利52.0万元[55] 股东信息 - 股东总数41,651户，第一大股东浙江广天日月持股比例39.25%[12][13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为136.96亿元人民币，同比增长3.16%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币，同比增长2.29%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元人民币，同比增长1.38%[18] - 公司2015年调整后营业收入为132.76亿元人民币[18] - 公司2014年营业收入为136.44亿元人民币[18] - 基本每股收益为0.2002元/股，同比增长2.3%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1713元/股，同比增长1.36%[20] - 净利润2.05亿元，同比增长3.97%[38] - 归属于母公司所有者净利润1.95亿元，同比增长2.29%[38] - 全年营业收入136.96亿元，同比增长3.16%[38] - 公司总营业收入为126.455亿元人民币，同比增长5.30%[48] - 营业总收入为136.96亿元人民币，同比增长3.16%[196] - 净利润为2.05亿元人民币，同比增长3.97%[197] - 归属于母公司所有者的净利润为1.95亿元人民币，同比增长2.29%[197] - 基本每股收益为0.2002元/股，同比增长2.30%[197] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为134.40亿元人民币，同比增长3.14%[196] - 基建工程（市政与公用设施）成本为22.196亿元人民币，同比增长11.61%[47] - 建筑装饰业务成本为8.169亿元人民币，同比增长31.87%[47] - 销售费用为794.74万元人民币，同比增长52.87%[49] - 研发投入总额为1498.06万元人民币，占营业收入比例0.11%[51] - 研发支出1498.06万元，同比增长87.21%[40][41] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元人民币，同比大幅增长152.20%[18] - 经营活动现金流量净额第四季度为7.27亿元，扭转前三季度净流出状态[22] - 经营活动产生的现金流量净额3.996亿元，同比增长152.20%[40] - 经营活动现金流量净额为3.996亿元人民币，同比增加2.412亿元人民币[52] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为24.42亿元人民币，同比增长6.14%[18] - 公司总资产为130.34亿元人民币，同比增长6.57%[18] - 公司资产总额130.34亿元，同比增长6.57%[38] - 所有者权益25.52亿元，同比增长6.16%[38] - 应收票据期末余额5406.24万元人民币，同比增长234.59%[55] - 预付款项期末余额5.116亿元人民币，同比增长55.58%[55] - 预付款项期末余额较年初增长55.58%[56] - 其他流动资产期末余额较年初增长192.87%[56] - 可供出售金融资产期末余额较年初增长46.35%[56] - 长期应收款期末余额较年初增长136.6%[56] - 在建工程期末余额较年初增长149.37%[56] - 预收款项期末余额较年初下降67.56%[56] - 应交税费期末余额较年初下降65.25%[56] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降54.35%[57] - 长期借款期末余额较年初增长188.89%[57] - 货币资金期末余额17.25亿元人民币，较期初13.40亿元增长28.7%[188] - 应收账款期末余额39.74亿元人民币，较期初37.86亿元增长4.9%[188] - 其他应收款期末余额9.81亿元人民币，较期初8.73亿元增长12.4%[188] - 应收票据期末余额5406万元人民币，较期初1616万元增长234.3%[188] - 预付款项期末余额5.12亿元人民币，较期初3.29亿元增长55.6%[188] - 公司存货从44.51亿人民币减少至41.37亿人民币，下降7.1%[189] - 流动资产总额从108.12亿人民币增至114.34亿人民币，增长5.7%[189] - 短期借款从34.27亿人民币增至37.27亿人民币，增长8.7%[189] - 应付账款从35.93亿人民币增至44.06亿人民币，增长22.6%[189] - 预收款项从7.51亿人民币大幅减少至2.44亿人民币，下降67.5%[189] - 长期股权投资从4.55亿人民币减少至4.18亿人民币，下降8.2%[189] - 在建工程从3532万人民币增至8808万人民币，增长149.3%[189] - 母公司货币资金从2.83亿人民币减少至1.07亿人民币，下降62.1%[192] - 母公司应收账款从6.60亿人民币减少至2.21亿人民币，下降66.5%[193] - 母公司短期借款从6.40亿人民币增至7.78亿人民币，增长21.6%[193] - 负债合计为14.69亿元人民币，同比下降26.70%[194] - 所有者权益合计为18.78亿元人民币，同比下降3.40%[194] - 资本公积为5.21亿元人民币，同比下降48.35%[194] - 未分配利润为3.04亿元人民币，同比下降17.80%[194] 业务线表现：承接业务量 - 2016年公司全年承接业务量179.7亿元，同比增长69.47%[34] - 房建施工业务承接135.56亿元，占总量75.4%[34] - 市政工程业务承接22.41亿元，占总量12.5%[34] - 品牌房企业务承接26.1亿元[35] - 设备安装和市政园林专业工程承接17.6亿元[35] - 光伏电站在建合计功率68.4MW[35] 业务线表现：营业收入 - 房屋建设业务营业收入78.90亿元，毛利率6.10%，同比下降2.41个百分点[42] - 基建工程业务营业收入24.22亿元，同比增长9.32%[42] - 建筑装饰业务营业收入8.87亿元，同比增长30.23%[42] 业务线表现：项目竣工与在建 - 报告期内竣工验收项目总数1,294个，总金额174.52亿元[68][70] - 房屋建设类竣工项目金额125.83亿元，占比72.1%[68] - 在建项目总数331个，总金额261.55亿元[72] - 房屋建设类在建项目金额168.18亿元，占比64.3%[73] - 长沙奥克斯项目累计确认收入5.64亿元，完工进度93.93%[73] - 存货中已完工未结算余额36.10亿元[75] 地区表现 - 宁波本地业务承接92.1亿元，占比51.2%[34] - 浙江省外项目承接47.9亿元，占比26.7%[34] - 2016年宁波市完成建筑业总产值4231.1亿元，比上年增长4.3%[60] 子公司表现 - 宁波市政工程集团营收2,769,846,609.02元，净利润52,251,410.94元，资产负债率84.19%[81] - 建乐工程公司营收3,752,005,985.35元，净利润58,616,709.31元，资产负债率76.41%[82] - 浙江广天构件营收456,524,531.59元，净利润22,984,267.08元，资产负债率76.69%[82] - 宁波冶金勘察设计营收260,550,474.75元，净利润4,466,015.98元，资产负债率57.39%[82] - 明州设计院营收18,873,631.00元，净利润1,440,352.26元，资产负债率64.37%[83] - 上海雍胜投资净利润亏损5,436,531.19元，资产负债率8.54%[83] - 上海安旌投资净利润亏损26,977.44元，零负债[84] - 建工投资公司净利润709,084.80元，零负债[84] - 公司向建工建乐增资后注册资本增至3.38亿元[31] 管理层讨论和指引 - 公司将继续做强房屋建筑及市政工程总承包业务，并加大外地市场拓展力度[89] - 公司计划承接EPC和PPP项目以提升建筑产业发展形态[89] - 建工集团将开拓立体交通、海绵城市、工业迁移、轨道交通等新业务领域[90] - 市政集团将把握轨道交通、海绵城市、综合管廊、园林、公路等发展机遇[91] - 建工建乐计划拓展分布式太阳能工程领域并加强与大房企合作[91] - 广天构件公司将巩固和提升轨道交通市场的业务占有率[91] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险，尤其在房地产市场低迷情况下[94] - 原材料价格波动（钢材、水泥、电缆等）可能增加施工成本[94] - 公司面临外地市场拓展风险，本地建筑市场增长放缓[95] - 建筑业全面"营改增"可能造成公司税负增加[95] 股利分配政策 - 公司拟以2016年末股本9.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 拟支付2016年普通股股利总额为6832.56万元人民币[2] - 公司2016年现金分红金额为68,325,600元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.97%[101] - 公司2015年现金分红金额为58,564,800元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.66%[101] - 公司2014年现金分红金额为58,564,800元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.84%[101] - 公司2015年度利润分配方案以488,040,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[99] - 公司2015年度资本公积转增股本方案为每10股转增10股，共计转增488,040,000股[99] - 公司章程规定现金分红占当期可分配利润比例不低于10%[98] - 公司章程要求近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[98] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[98] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为40%[98] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[98] - 公司支付2015年普通股股利58,564,800元，占合并报表归属于母公司净利润的30.66%[135] - 公司以资本公积转增股本488,040,000元，向全体股东每10股转增10股[135] 股东和股权结构 - 公司股东浙江广天日月集团持股383,100,000股，占总股本39.25%[147] - 公司普通股股东总数44,864户，报告披露前上一月末为41,651户[145] - 公司股东王一丁持股24,464,000股，其中8,000,000股处于质押状态[147] - 浙江广天日月集团股份有限公司持有无限售条件流通股383,100,000股[148] - 王一丁持有无限售条件流通股24,464,000股[148] - 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金持有13,545,531股[148] - 戴曙燕持有无限售条件流通股6,483,800股[148] - 全国社保基金四一一组合持有6,189,236股[148] - 孟文华持有6,128,868股，年度内增持6,128,868股[156] - 徐文卫持有6,000,000股，年度内增持3,000,000股[156] - 莫建军持有5,850,000股[148] - 翁海勇持有5,660,000股，年度内增持2,830,000股[156] - 潘信强持有5,071,642股，年度内增持2,575,821股[156] - 公司总股本从48,804万股增至97,608万股[141][142][144] 公司治理和高管变动 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，卢祥康持股从1,225,000股增至2,450,000股，增幅100%[157] - 郁武铮持股从1,340,000股增至2,300,000股，增幅71.6%[157] - 李长春持股从1,000,000股增至2,400,000股，增幅140%[157] - 陈宝康持股从620,000股增至1,240,000股，增幅100%[157] - 胡春健（离任）持股从1,000,000股增至2,000,000股，增幅100%[157] - 李水明（离任）持股从680,000股增至1,360,000股，增幅100%[157] - 黄欢君（离任）持股从169,000股增至338,000股，增幅100%[157] - 所有持股变动均通过资本公积金转增股本实现[157] - 合计持股数量从17,734,821股增至44,775,200股，整体增幅152.4%[157] - 独立董事津贴标准为税前每人每年7万元人民币[163] - 公司总经理翁海勇辞职离任[164] - 副总经理胡春健辞职离任[164] - 总工程师李水明辞职离任[164] - 副总经理兼总经济师黄欢君辞职离任[164] - 董事长徐文卫在宁波市民营企业贷款担保有限公司等4家单位担任董事长职务[161] - 董事孟文华在宁波市政工程建设集团股份有限公司担任董事长超过15年[161] - 财务总监李长春在宁建国际（香港）有限公司等8家关联企业担任董事或执行董事职务[162] - 监事陈宝康在浙江广天构件股份有限公司担任监事超过4年[162] - 高管黄欢君在宁海宁坤建设有限公司和宁建兴海（香港）有限公司兼任董事长及董事职务[162] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事（36.4%）[172] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表（40%）[172] - 2016年召开董事会会议10次，监事会会议5次[172] - 2016年度召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式会议8次[176] - 独立董事吴毅雄缺席1次董事会会议，出席率90%[175] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参会情况[175] - 公司实施高级管理人员薪酬考核管理制度[177] 员工和人力资源 - 公司员工总数3,818人，其中母公司23人（0.6%），主要子公司3,795人（99.4%）[166] - 生产人员占比52.5%（2,005人），技术人员占比26.2%（1,002人）[166] - 本科及以上学历员工占比41.3%（研究生64人+本科1,512人）[166] - 劳务外包工时总数3,195,512工日，支付报酬总额32.68亿元人民币[169] - 劳务外包人均报酬约10,227元/工日（基于总报酬÷总工时）[169] - 薪酬体系为基本工资+绩效工资+特殊奖励的三元结构[167] - 培训体系覆盖青英工程、中高层管理、新员工及专业技术培训[168] 关联交易和担保 - 报告期内关联交易总额为52,284,468.79元[126] - 关联交易中最大单笔金额为海盐建昌房地产工程施工24,556,798.01元占比0.18%[126] - 报告期末对子公司担保余额合计2,065,800,000元[129] - 公司担保总额占净资产比例80.96%[129] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额2,065,800,000元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为789,958,135.57元[130] 诉讼和仲裁事项 - 公司对兰溪市喜瑞地产发展有限公司申报债权金额为2.70077774亿元[112] - 中国人民解放军第三〇七医院拖欠公司工程款3.7467447265亿元及逾期利息[112] - 公司对浙江路网物流有限公司获法院判决工程款3837.172万元及利息[112] - 法院判决浙江路网物流有限公司支付进度款违约金471.364301万元[112] - 浙江华越置业有限公司拖欠公司工程款4.4019589282亿元及履约保证金900万元[112] - 法院判决浙江华越置业有限公司支付利息（扣除已支付利息146.16667万元）[112] - 公司对金华世贸中心项目工程款4.4019589282亿元享有优先受偿权[112] - 子公司建工集团因苍南浙福数码家电城拖欠工程款提起仲裁[113] - 公司起诉宁波艾迪姆斯运动用品有限公司要求支付逾期工程款及利息，诉讼金额为4551.76万元[115] - 公司起诉吉林白山和丰置业有限公司要求支付工程款及违约金，诉讼金额为4751.34万元[115] - 公司已收到吉林白山和丰置业有限公司执行款2489万元[116] - 吉林白山和丰置业有限公司承诺以房产折抵执行款3846.45万元[116] - 新昌营造有限公司向公司提起仲裁，要求支付人民币2.05亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为85.73亿元人民币，同比下降2.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元人民币，同比下降8.54%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元人民币，同比下降4.26%[6] - 前三季度营业总收入为85.73亿元，较去年同期的88.35亿元下降2.97%[53] - 公司第三季度营业利润为6025.29万元，同比下降24.2%[55] - 公司前三季度营业利润为1.89亿元，同比下降8.3%[55] - 第三季度净利润为4409.99万元，同比下降18.7%[55] - 前三季度净利润为1.42亿元，同比下降4.5%[55] - 母公司第三季度营业收入2122.10万元，同比大幅下降98.9%[59] - 母公司前三季度净利润为1819.85万元，同比下降85.3%[59] - 基本每股收益为0.1352元/股，同比下降54.26%[7] - 基本每股收益第三季度为0.0412元/股，同比下降60.9%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加本期1.093亿人民币较上年同期下降61.45%[16] - 销售费用本期496万人民币较上年同期增长58.63%[16] - 资产减值损失本期2814万人民币较上年同期下降35.57%[16] - 前三季度营业总成本为83.87亿元，较去年同期的86.28亿元下降2.79%[54] - 前三季度财务费用为1.22亿元，较去年同期的1.20亿元增长1.67%[54] - 前三季度资产减值损失为2814万元，较去年同期的4368万元下降35.6%[54] - 支付职工现金2.89亿元，同比增长15.2%[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.28亿元人民币，同比恶化3.76%[6] - 销售商品提供劳务收到现金93.66亿元，同比增长6.5%[62] - 经营活动现金流量净额为-3.28亿元，同比恶化3.8%[63] - 投资活动现金流量净额为-8,942万元，同比恶化31.4%[63] - 筹资活动现金流量净额为6.95亿元，同比下降24.7%[64] - 期末现金及现金等价物余额为16.12亿元，同比增长25.4%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为4,633万元，同比下降85.1%[66] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.89亿元，同比改善22.3%[67] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.71亿元，同比下降61.3%[67] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为16.5亿元，较年初增长23.1%[46] - 应收账款期末余额为37.45亿元，较年初下降1.1%[46] - 预付款项期末余额为6.2亿元，较年初增长88.5%[46] - 其他应收款期末余额为13.45亿元，较年初增长54.1%[46] - 存货期末余额为37.55亿元，较年初下降15.6%[46] - 短期借款期末余额为41.52亿元，较年初增长21.1%[47] - 长期应收款期末余额为3.47亿元，较年初增长476.8%[46] - 可供出售金融资产期末余额为1.26亿元，较年初增长46.3%[46] - 资产总计期末余额为129.69亿元，较年初增长6.0%[46] - 公司总负债为105.07亿元，较年初的98.26亿元增长6.93%[48] - 公司所有者权益合计为24.62亿元，较年初的24.04亿元增长2.41%[48] - 货币资金为1.01亿元，较年初的2.83亿元下降64.5%[49] - 应收账款为2.55亿元，较年初的6.60亿元下降61.4%[49] - 短期借款为7.98亿元，较年初的6.40亿元增长24.7%[50] - 长期股权投资为23.69亿元，较年初的21.02亿元增长12.7%[50] - 预付款项期末余额6.198亿人民币较年初增长88.50%[15] - 其他应收款期末余额13.454亿人民币较年初增长54.10%[15] - 其他流动资产期末余额5618万人民币较年初增长220.42%[15] - 可供出售金融资产期末余额1.263亿人民币较年初增长46.35%[15] - 长期应收款期末余额3.468亿人民币较年初增长476.73%[15] - 长期借款期末余额3.425亿人民币较年初增长661.11%[15] - 应交税费期末余额为5072万元，较年初下降78.5%[47] 盈利能力和收益质量 - 加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降0.89个百分点[7] - 政府补助贡献非经常性收益1564.86万元人民币[9][11] - 营业外收入本期2264万人民币较上年同期增长30.27%[18] - 对联营企业投资收益亏损296.52万元，同比扩大530.3%[59] - 汇兑损失导致其他综合收益减少6.29万元[56] - 公司综合收益总额为-3,748,395.37元，同比下降107.3%[60] 业务承接和合同项目 - 公司2016年1-9月累计承接业务147.04亿元，较去年同期增长123.3%[41] - 公司子公司与宁波美康生物科技签订合同金额3.18亿元[41] - 公司子公司与宁波世纪新星房地产签订合同金额3.06亿元[41] - 公司子公司与山东郓城锐鸣能源科技签订光伏电站项目合同金额2.25亿元[41] - 公司子公司与杭州汇辉置业签订合同金额3.00亿元[41] 法律诉讼和仲裁事项 - 公司被新昌营造申请仲裁支付人民币205254922.5元及承担相关款项[22] - 公司提出仲裁反请求金额221360202.13元[22] - 法院冻结公司1.15亿元银行存款后解除并以保函担保替代[22][23] - 华越置业被判支付公司工程款440195892.82元及利息[23] - 华越置业需支付公司履约保证金9000000元[23] - 公司申报喜瑞地产破产债权270077774元[25] - 新恒德被判支付工程款84446714.3元及利息5440159.9元[26][27] - 深国投被判支付工程款3920万元及逾期利息363.43万元[30] - 广隆房地产调解确认支付公司5300万元已收1520万元[30][31] - 公司向宇斯浦置业追讨工程欠款27358925元[27] - 南南置业破产清算中公司申报债权2.75亿元[32] - 中国人民解放军第三〇七医院拖欠公司工程款3.75亿元[33] - 宁波甬鸿置业拖欠公司工程款及保证金2.53亿元[35] - 浙江路网物流拖欠公司工程款及违约金0.69亿元[35] - 宁波千和置业纠纷中公司累计收到工程款0.29亿元[34] 股东和股权结构 - 股东总数为28,447户，第一大股东浙江广天日月持股比例为39.25%[13]