收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入人民币135.2亿元[11] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2.49亿元[11] - 营业收入105.09亿元人民币，同比增长14.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元人民币，同比增长91.92%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元人民币，同比增长6.04%[17] - 营业利润2.94亿元，同比增长99.60%[25] - 净利润2.44亿元，同比增长98.09%[25] - 归属于母公司净利润2.29亿元，同比增长91.92%[25] - 合并营业收入为105.092亿元人民币，同比增长14.9%[133] - 公司净利润同比增长98.1%至2.44亿元（2020年同期1.23亿元）[134] - 归属于母公司股东的净利润同比增长91.9%至2.29亿元（2020年同期1.19亿元）[134] - 营业利润同比增长99.6%至2.94亿元（2020年同期1.47亿元）[134] - 信用减值损失转正为收益2298万元（2020年同期损失6479万元）[134] - 资产处置收益大幅提升至6974万元（2020年同期损失31万元）[134] - 母公司净利润增长45.1%至9147万元（2020年同期6305万元）[138] - 营业收入增长14.3%至1.03亿元（2020年同期9037万元）[137] - 母公司投资收益增长38.8%至1.10亿元（2020年同期7898万元）[137] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率为7.2%[11] - 研发费用2.04亿元，同比增长82.26%[31] - 税金及附加较上年同期增长41.86%[33] - 营业外支出较上年同期增长76.08%[33] - 合并营业成本为97.609亿元人民币，同比增长15.9%[133] - 合并研发费用为2.035亿元人民币，同比增长82.3%[133] - 合并财务费用为6831.5万元人民币，同比下降23.9%[133] 每股收益和净资产收益率 - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.26元[11] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为4.52%[11] - 基本每股收益0.2233元/股，同比增长93.00%[18] - 加权平均净资产收益率6.74%，同比增加2.71个百分点[18] - 稀释每股收益0.2153元/股，同比增长86.08%[18] - 基本每股收益0.2233元/股（2020年同期0.1157元/股）[135] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-4.32亿元[11] - 经营活动现金流量净额流出7.56亿元人民币，同比扩大125.63%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.4%至107.64亿元[140] - 经营活动现金流出总额增长40.9%至139.17亿元[141] - 经营活动现金流量净额为负7.56亿元同比扩大125.6%[141] - 投资活动现金流出增长254.1%至1.54亿元[141] - 筹资活动现金流入减少21.6%至27.71亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额增长53.7%至25.54亿元[142] - 母公司投资活动现金流出增长179.1%至1.39亿元[145] - 母公司取得投资收益9.36亿元同比增长18.5%[144] - 母公司筹资活动现金流入减少13.5%至6.45亿元[145] - 母公司期末现金余额增长166.7%至1.36亿元[145] 资产和负债 - 公司总资产达到人民币305.6亿元，较上年度末增长8.3%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币55.8亿元，较上年度末增长4.7%[11] - 公司资产负债率为77.4%[11] - 总资产197.98亿元人民币，较上年度末增长6.31%[17] - 归属于上市公司股东的净资产36.79亿元人民币，较上年度末增长3.06%[17] - 公司资产总额197.98亿元，较年初增长6.31%[25] - 所有者权益40.98亿元，较年初增长8.01%[25] - 预付账款期末余额4.46亿元，较上年末增长119.30%[35][36] - 短期借款期末余额25.25亿元，较上年末增长35.29%[35][36] - 一年内到期非流动负债期末余额1.75亿元，较上年末增长599.20%[35][36] - 长期借款期末余额4.54亿元，较上年末增长65.69%[35][36] - 递延收益期末余额5427万元，较上年末增长111.83%[35][38] - 应收款项融资期末余额6004万元，较上年末下降37.56%[35][36] - 公司资产负债率79.30%较上年度末下降0.33个百分点[111] - 公司负债总额为157.00亿元[122] - 货币资金为2,847,237,730.28元，较期初增长9.8%[125] - 应收账款为3,788,421,792.16元，较期初增长7.5%[125] - 合同资产为7,373,094,751.37元，较期初增长7.4%[125] - 短期借款为2,525,497,008.65元，较期初增长35.3%[126] - 应付债券为493,525,819.19元，较期初增长2.0%[126] - 公司总负债为156.996亿元人民币，较期初增长5.9%[127] - 公司所有者权益合计为40.983亿元人民币，较期初增长8.0%[127] - 母公司货币资金为1.359亿元人民币，较期初增长52.0%[129] - 母公司应收账款为6860.5万元人民币，较期初增长18.7%[129] - 母公司长期股权投资为33.343亿元人民币，较期初增长4.4%[130] - 母公司应付债券为4.935亿元人民币，较期初增长2.0%[130] 业务线表现 - 公司工程施工业务收入为人民币128.5亿元，占主营业务收入的95.0%[11] - 新签业务量118.06亿元，同比增长7.38%[26] - 房建工程业务73.90亿元，占比62.60%[26] - 市政园林工程业务27.38亿元，占比23.19%[26] - 公司主营业务为房屋和土木工程建筑业[160] 子公司财务表现 - 宁波建工工程集团有限公司总资产908,729.05万元，负债726,845.61万元，资产负债率79.98%，上半年营收522,097.54万元，净利润8,536.54万元[45] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司总资产550,174.88万元，负债449,824.01万元，资产负债率81.76%，上半年营收319,272.82万元，净利润3,802.58万元[46] - 宁波建工建乐工程有限公司总资产317,352.93万元，负债232,013.61万元，资产负债率73.11%，上半年营收156,724.95万元，净利润3,208.55万元[46] - 浙江广天构件集团股份有限公司总资产127,533.75万元，负债84,442.55万元，资产负债率66.21%，上半年营收58,064.05万元，净利润3,952.21万元[47] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总资产47,281.01万元，负债28,404.65万元，资产负债率60.08%，上半年营收20,695.10万元，净利润9,641.06万元[47] 投资和基金 - 宁波金建股权投资合伙企业认缴金额100,000万元，实缴金额9,441.6万元，投资巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施项目[48] - 宁波景兰基础设施投资合伙企业认缴金额500万元，实缴金额160万元，投资项目待定[48] - 宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业认缴金额4,420万元，实缴金额4,420万元，投资江北区海绵城市PPP项目[48] 风险因素 - 公司面临应收账款风险，需加强工程款回收管控[50] - 原材料价格波动可能增加施工成本，公司需完善成本控制体系[50] 慈善捐赠 - 公司每年捐赠50万元用于宁波建工慈善帮困基金[61] - 公司建立宁波建工体育文化慈善基金本金1000万元[61] - 子公司捐赠余姚市慈善总会凤山街道分会4万元[62] - 子公司捐赠厦门市海沧区教育基金会3万元[62] - 子公司向岐湖村和岐阳小学捐款捐物6000元[62] - 子公司向福建省慈善总会及湖州市慈善总会累计捐款20万元[62] - 子公司向宁波市江北区慈善总会捐款10万元定向用于困难家庭[62] - 子公司设立广天构件慈善冠名基金100万元按年增值率6%捐赠[62] - 子公司设立广天盛源慈善基金每年捐赠10万元持续五年[62] 承诺和担保 - 广天日月承诺承担因2005年资产划转导致宁波建工的全部责任或损失[67] - 公司承诺中期票据和可转债募集资金总额不超过最近一期净资产的40%[67] - 宁波交通投资控股承诺最迟于2024年10月24日前解决同业竞争问题[67] - 广天日月承诺避免从事与宁波建工及其控股子公司同业的经营活动[67] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 报告期内无违规担保情况[68] - 公司为控股股东宁波交通投资控股有限公司提供担保金额14.84亿元人民币，担保起始日为2020年1月20日，类型为连带责任担保[91] - 报告期末公司对子公司担保余额合计42.83亿元人民币，担保总额占净资产比例高达140.70%[91] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额达39.45亿元人民币[91] 诉讼和仲裁 - 喜瑞地产诉讼案中公司申报债权总额为127,406,606.61元[69] - 法院判决喜瑞地产需支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元[69] - 喜瑞地产案累计收款金额达98,502,192.61元[69] - 路网物流诉讼案判决支付工程款38,371,720元及进度款违约金4,713,643.01元[69] - 路网物流案确认公司在38,371,720元工程款范围内享有优先受偿权[69] - 喜瑞地产案最高院最终裁定公司享有125,299,046元工程款优先受偿权[69] - 喜瑞地产案初始诉讼金额占最终判决金额的比例约为87.6%[69] - 喜瑞地产案已收款占判决总额的比例约为67.7%[69] - 路网物流案违约金占工程款本金的比例约为12.3%[69] - 公司累计收到浙江路网物流破产清算债权36,171,720元[70] - 法院判决华越置业需支付工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元[70] - 华越置业需支付以440,195,892.82元为基数的利息（自2014年7月4日起按人民银行同期贷款利息计算）[70] - 华越置业已支付利息14,616,667元[70] - 子公司仲裁获判工程款81,578,245.95元及利息[70] - 子公司仲裁获判窝工损失2,274,766元[70] - 子公司累计收到和解款项98,000,000元[70] - 公司起诉宁波艾迪姆斯要求支付逾期工程款及利息45,517,598.82元[72] - 累计收到宁波镇海新恒德房产优先受偿权款项8392.95万元，尚余普通债权719.8万元[73] - 对宁波香格房产工程款债权3220万元，累计收款1000万元[73] - 对盛宏永公司享有工程优先受偿权2183.48万元，总债权2223.37万元[73] - 通过房产折抵方式部分清偿盛宏永公司债务[73] - 对镇江深国投公司债权3920万元，通过房产抵偿方式部分清偿[73] - 吉林白山和丰置业诉讼标的额4751.34万元[73] - 宁波镇海新恒德房产诉讼标的额9112.75万元[73] - 宁波香格房产诉讼标的额3220万元[73] - 盛宏永实业诉讼标的额2223.37万元[73] - 镇江深国投商用置业诉讼标的额3920万元[73] - 公司申报镇江深国投破产债权，具体金额未披露[74] - 公司就宁波广隆房地产工程款纠纷达成协议，确认应收款项5300万元[74] - 公司起诉宁波广隆房地产要求支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[74] - 法院判决宁波广隆房地产支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[74] - 公司起诉千和置业要求支付工程款及利息合计8869.75万元[74] - 法院判决千和置业支付工程款3943.29万元[74] - 公司与第五医院等达成和解协议约定支付6100万元[74] - 公司申报第五医院破产债权8968.74万元[74] - 公司累计收到第五医院款项1165万元[74] - 法院判决叶庆峰支付欠款1367.68万元及利息[74] - 对日地太阳能诉讼获终审判决，公司获支付11,276,519元及相应利息[75] - 对宁波南南置业破产债权确认，累计收到破产债权150,651,447.16元[75] - 对宁波南南置业一期工程款确认41,553,543元，二期工程款确认127,469,193元[75] - 对宁波南南置业一期利息确认2,294,679元，二期利息确认4,058,047元[75] - 对宁波金地置业诉讼获判决支付工程款16,166,538元及利息，已申请强制执行[75] - 对宁波宁兴中基仲裁裁决获支付工程款19,193,937元及停工损失，累计收到执行款10,895,303元[75] - 对黄山市新徽投资仲裁裁决获支付工程款10,433,152.32元及违约金，因无可供执行财产裁定终结[75] - 对宁波甬邦置业诉讼涉及工程款12,257,773.10元，要求享有优先受偿权[75] - 法院判决被告支付工程款834.66万元及违约金391.12万元，公司累计收到611.75万元[76] - 对汉通餐饮诉讼要求归还欠款1130万元及利息，已申报破产债权[76] - 对百通置业诉讼要求支付工程款2890.42万元及利息，获优先受偿权[76] - 对林海翀诉讼要求支付1990万元及利息847.23万元，2021年3月以债权折抵履行完毕[76] - 阿鲁亚酒店破产清算中，确认欠付工程款6634.87万元及返还履约保证金1800万元[76] - 对庄桥街道安置诉讼要求支付无争议工程款2767.06万元及利息[76] - 公司子公司建工集团获判应收江西传奇置业工程款10,614,605元及利息[77] - 公司子公司建工集团获判应收张耘工程款9,800,000元及利息4,635,993元[77] - 公司子公司建工集团申请仲裁要求慈溪市排水有限公司支付工程款24,816,393.80元及利息[77] - 公司子公司建工集团起诉开封新区绿城置业要求支付工程款30,176,406元及利息[77] - 公司子公司建工集团起诉宁波嘉龙恒业要求支付工程进度款17,607,134.70元及利息[78] - 公司子公司建工集团追加起诉宁波嘉龙恒业要求支付工程款45,762,931.71元及利息[78] - 福建博那德科技园起诉要求支付工程款及违约金共计12,458,161.58元[78] - 公司子公司建工集团已支付完毕宁波蛟川构件货款18,214,049.92元及利息[78] - 公司起诉庄桥安置房建设办公室要求支付工程款23,021,027.57元及利息[77] - 公司要求庄桥安置房建设办公室赔偿工期延误损失2,697,918元及利息[77] 关联交易 - 关联交易总额中最大单笔为接受宁波市政公用投资有限公司劳务，金额4051万元，占同类交易额0.42%[82] - 向宁波路威建材有限公司采购材料金额911.8万元，占同类交易额0.09%[82] - 浙江海洋工程有限公司工程分包金额550.5万元，占同类交易额0.06%[83] - 向宁波科环新型建材股份有限公司采购原材料金额91.4万元，占同类交易额0.01%[82] - 支付宁波市自来水有限公司水费金额125.4万元，占同类交易额0.01%[82] - 宁波通途投资开发有限公司水电费金额19.1万元，占同类交易额0.00%[83] - 宁波农副产品物流中心电费金额27.0万元，占同类交易额0.00%[83] - 宁波杭州湾

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产183.37亿元，较上年度末减少1.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.34亿元，较上年度末增加1.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8.63亿元，上年同期为-4.92亿元[6] - 年初至报告期末营业收入62.22亿元，较上年同期增加25.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8550.98万元，较上年同期增加51.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8395.08万元，较上年同期增加53.94%[6] - 加权平均净资产收益率为2.53%，较上年同期增加0.60个百分点[6] - 基本每股收益为0.0821元/股，较上年同期增加41.55%[6] - 稀释每股收益为0.0811元/股，较上年同期增加39.83%[6] - 2021年3月31日公司资产总计183.37亿元，较2020年12月31日的186.22亿元下降1.53%[43][45] - 2021年3月31日流动资产合计156.02亿元，较2020年12月31日的157.63亿元下降1.02%[43] - 2021年3月31日非流动资产合计27.35亿元，较2020年12月31日的28.59亿元下降4.35%[43] - 2021年3月31日负债合计142.09亿元，较2020年12月31日的148.28亿元下降4.17%[44] - 2021年3月31日流动负债合计130.89亿元，较2020年12月31日的140.43亿元下降6.79%[44] - 2021年3月31日非流动负债合计11.20亿元，较2020年12月31日的7.85亿元增长42.69%[44] - 2021年3月31日所有者权益合计41.28亿元，较2020年12月31日的37.94亿元增长8.80%[44][45] - 2021年第一季度公司长期借款为4.74亿元，较2020年末的2.74亿元增长73.00%[44] - 2021年第一季度营业总收入62.22亿元，较2020年第一季度的49.47亿元增长25.76%[49] - 2021年第一季度营业总成本60.82亿元，较2020年第一季度的48.61亿元增长25.12%[49] - 2021年第一季度净利润8602.36万元，较2020年第一季度的5340.78万元增长61.07%[50] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润8550.98万元，较2020年第一季度的5657.26万元增长51.15%[50] - 2021年第一季度基本每股收益0.0821元/股，较2020年第一季度的0.0580元/股增长41.55%[51] - 2021年第一季度末资产总计40.27亿元，较上期末的40.58亿元减少0.76%[47] - 2021年第一季度末负债合计15.78亿元，较上期末的15.77亿元增长0.07%[47] - 2021年第一季度末所有者权益24.49亿元，较上期末的24.81亿元减少1.29%[48] - 2021年第一季度母公司营业收入434.26万元，较2020年第一季度的8801.91万元减少95.07%[53] - 2021年第一季度公司净利润为-10,415,190.30元，2020年同期为-8,254,641.82元[54] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.0162元/股，2020年同期为-0.0085元/股[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计4,810,049,189.82元，2020年同期为5,450,305,440.04元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计5,672,767,660.02元，2020年同期为5,942,072,801.97元[57] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-862,718,470.20元，2020年同期为-491,767,361.93元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计169,451,017.12元，2020年同期为1,777,506.85元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计51,467,510.12元，2020年同期为13,285,007.11元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为117,983,507.00元，2020年同期为-11,507,500.26元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计779,000,000.00元，2020年同期为1,410,937,593.15元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计572,461,379.15元，2020年同期为1,341,749,100.22元[57] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4687185325亿元，上年同期为7.06415378亿元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为1.8368888107亿元，上年同期为5.0581656001亿元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3681702782亿元，上年同期为2.0059881799亿元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.2232465732亿元，上年同期为0.8819465493亿元[60] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加2339.187431万元，资产总计增加2339.187431万元[63] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加2339.187431万元，负债合计增加2339.187431万元[64] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为0.6433737932亿元，上年同期为1.2993493812亿元[60] - 2020年12月31日流动资产合计为157.6282994055亿元，2021年1月1日保持不变[63] - 2020年12月31日流动负债合计为140.4346219881亿元，2021年1月1日保持不变[64] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为5.70971885亿美元[67] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为34.86578781亿美元[68] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为40.57550666亿美元[68] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为10.9176644458亿美元[68] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为4.8501357675亿美元[68] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为15.7678002133亿美元[68] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为24.8077064471亿美元[69] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计均为40.57550666亿美元[69] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计5.36亿元，较2020年12月31日的5.71亿元下降6.20%[46] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计33.68亿元，较2020年12月31日的33.64亿元增长0.12%[46] - 2021年第一季度母公司营业收入434.26万元，较2020年第一季度的8801.91万元减少95.07%[53] - 2021年第一季度母公司净利润未提及，但营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本费用项目有相应数据体现[53] 部分资产及费用项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额59,689,715.97元，较年初降低36,457,607.68元，降幅37.92%[11] - 预付账款期末余额495,860,180.43元，较年初增加292,562,516.47元，增幅143.91%[11] - 其他流动资产期末余额232,993,789.03元，较年初降低410,952,298.68元，降幅63.82%[11] - 税金及附加本期金额19,751,968.33元，较上年同期增加6,889,684.96元，增幅53.57%[13] - 研发费用本期金额93,392,018.46元，较上年同期增加59,762,469.22元，增幅177.71%[13] 公司法律纠纷相关情况 - 公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司纠纷，法院判决对方支付工程款及逾期利息45,517,598.82元，目前执行程序终结[15] - 公司与浙江华越置业有限公司纠纷，法院判决对方支付工程款440,195,892.82元等，截止报告审议日收到债权清偿款8000万元[16] - 公司与喜瑞地产等纠纷，最高院判决公司在125,299,046元工程款范围内有优先受偿权，截止报告期末累计收款50,784,998.84元[18] - 公司与宁波镇海新恒德房产开发有限公司纠纷，法院判决对方支付相关款项，截止报告期末收到优先受偿权款项83,929,514.30元，尚余普通债权719.80万元[18] - 公司与宁波香格房地产开发有限公司纠纷，法院调解对方欠工程款32,200,000.00元，截止报告期末累计收款1000万元[19] - 公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司纠纷中，盛宏永需返还垫资款1800万元、支付剩余工程款383.4785万元、停窝工损失39.8868万元，公司在2183.4785万元范围内有优先受偿权[20] - 公司与镇江深国投商用置业有限公司纠纷中，深国投以房产作价4027.9488万元抵债，公司申报债权7247.7309万元[21] - 公司与宁波广隆房地产开发有限公司纠纷中，广隆房地产应支付工程款等共计5300万元，后判决支付工程款2135.4661万元及违约金221.7243万元[22] - 公司在南南置业破产清算中，确认优先债权16902.2736万元、普通债权635.2726万元，累计收到破产债权15065.144716万元[23] - 公司与浙江路网物流有限公司纠纷中，路网物流需支付工程款3837.1720万元及相关利息和违约金，公司累计收款3617.1720万元[24] - 公司与苍南浙福数码家电城开发有限公司纠纷中，累计收到9800万元[25] - 公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司纠纷中，申报债权8968.7437万元，累计收款1165万元[25] - 公司与宁波宁兴中基置业有限公司纠纷中，仲裁裁决宁兴中基支付工程款1919.3937万元及停工损失93.9946万元[27] - 公司与宁波甬邦置业有限公司纠纷中，判决支付工程款834.6560万元及违约金391.121310万元，累计收到611.751578万元[28] - 公司与宁波日地太阳能电力有限公司纠纷中，二审改判日地太阳能支付工程款1127.6519万元及相应利息[29] - 公司与河南百通置业纠纷，法院判决百通置业支付工程款28904231元及利息，公司对涉案工程在该价款范围内有优先受偿权[30] - 公司与林海翀纠纷，法院判决林海翀支付1990万元及利息，林海翀已以其他债权折抵并履行完毕[30] - 子公司宁波建工与舟山阿鲁亚大酒店纠纷，法院确认阿鲁亚尚欠工程款66348667元，应返还履约保证金1800万元，宁波建工对工程款有优先受偿权[31] - 公司与宁波市江北区相关方纠纷，法院判决庄桥安置房建设办公室支付23021027.57元工程款及利息，赔偿工期延误损失2697918元及利息，双方已上诉[32] - 子公司宁波建工与江西传奇置业纠纷，法院判决传奇置业支付10614605元及利息，宁波建工对涉案工程有优先受偿权，判决已生效[33] - 子公司宁波建工与张耘借款纠纷，法院判决张耘返还本金980万元及利息4635993元，驳回张耘上诉[33] - 公司子公司建工集团与慈溪市排水

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为197.97亿元人民币，同比增长6.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比增长16.36%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.34亿元人民币，同比增长18.18%[21] - 营业收入197.97亿元同比增长6.69%净利润2.97亿元同比增长17.14%归属于母公司所有者净利润2.80亿元同比增长16.36%[47] - 第四季度实现营业收入57.79亿元人民币，为全年最高季度收入[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.54亿元同比增长50.88%主要由于研发投入增加所致[49][50] - 财务费用1.33亿元同比下降42.55%主要由于银行贷款利率及金额降低融资成本降低所致[49][50] - 销售费用391万元同比下降95.19%主要由于新收入准则要求运输费用改计入营业成本所致[49] - 销售费用同比下降95.19%至391.14万元[58] - 研发费用同比增长50.88%至3.54亿元[58] 各条业务线表现 - 2020年公司承接业务总量255.03亿元，同比增长9.79%[41] - 房建业务承接127.07亿元，占比49.83%[41] - 市政园林工程承接88.55亿元，占比34.72%[41] - 建筑工业化业务承接13.90亿元，占比5.45%[41] - 房屋建筑营业收入105.72亿元人民币，毛利率5.29%，同比增长6.30%[52] - 市政与公用设施营业收入50.44亿元人民币，毛利率7.17%，同比增长20.10%[52] - 建筑装饰工程营业收入5.29亿元人民币，毛利率4.34%，同比下降0.16%[52] - 销售建筑材料营业收入12.65亿元人民币，毛利率26.56%，同比下降10.39%[52] - 房屋建设营业收入2020年为105.72亿元，占总收入53.60%[75] - 市政与公用设施营业收入2020年为50.44亿元，同比增长20.10%[75] - 建筑装饰工程营业收入2020年为5.29亿元，占比2.68%[75] 各地区表现 - 浙江省外项目承接37.59亿元，占比14.74%[42] - 浙江省内（宁波市外）项目承接38.85亿元，占比15.23%[42] - 浙江省外营业收入28.84亿元人民币，毛利率6.42%，同比增长23.57%[52] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，与固定资产投资规模和城市化进程密切相关[102] - 公司面临应收账款风险，经济增速放缓可能导致工程款支付滞后和坏账风险加大[102] - 公司面临原材料价格波动风险，钢材、水泥等建筑材料价格上涨将直接增加施工成本[102] - 公司面临市场拓展风险，宁波本地建筑市场增长放缓，外地业务可能难以形成稳定盈利中心[103] - 公司面临易涉诉风险，可能发生资金支付不到位、质量纠纷和工程款支付纠纷等法律风险[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.70亿元人民币，同比下降14.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额9.70亿元同比下降14.87%[49] - 经营活动现金流量净额同比下降14.87%至9.70亿元[62] 研发与创新 - 研发投入总额占营业收入比例1.79%[60] - 全年获得发明专利10项实用新型专利80项软件著作权5项省级工法7项主编参编行业标准5项[45] 融资活动 - 公司发行长期限含权中期票据募集资金4.5亿元[43] - 公司发行540万张可转换债券募集资金5.4亿元用于PPP项目建设和归还银行借款[43] - 公司发行2020年第一期超短期融资券募集资金1亿元[44] - 2020年完成长期含权中期票据发行两期，募集资金4.5亿元，利率分别为4.59%和5.2%[76] - 2020年发行可转换债券募集资金5.4亿元，用于PPP项目及偿还贷款[76] - 2020年超短期融资券发行募集资金1亿元，利率2.7%[76] - 公司公开发行可转换公司债券540万张，发行总额为人民币54,000万元[159] - 可转换公司债券实际募集资金净额为525,247,169.80元[160] 项目与订单情况 - 报告期内竣工验收项目1513个，总金额146.60亿元[78] - 房屋建设在建项目总金额376.82亿元，占在建项目总额68.00%[79] - 基建工程在建项目210个，总金额148.87亿元[79] - 专业工程在建项目198个，总金额22.70亿元[79] - 报告期内累计新签项目1854个，金额达2124.299亿元人民币[82] - 报告期末在手订单总金额2873.959亿元人民币，其中未开工项目金额535.693亿元人民币，在建未完工部分2338.266亿元人民币[83] - 长沙奥克斯缔壹城项目完工进度96.37%，累计确认收入96.371亿元人民币，累计回款101.157亿元人民币[81] - 温州金融科技文化中心PPP项目完工进度32.73%，累计确认收入18.116亿元人民币[81] - 宁波中心三期项目完工进度78.89%，累计确认收入99.871亿元人民币，累计回款48.278亿元人民币[81] - 磐安玉山镇旅游开发项目完工进度20.64%，累计确认收入24.533亿元人民币，累计回款15.981亿元人民币[81] - 上海捷城国际公寓项目完工进度13.87%，累计确认收入23.159亿元人民币，累计回款12.38亿元人民币[81] 子公司表现 - 控股子公司宁波建工工程集团2020年实现营业收入96.498亿元人民币，净利润1.556亿元人民币[90] - 浙江广天构件集团股份有限公司总资产133,260.90万元，负债92,015.65万元，资产负债率69.05%，2020年净利润6,729.13万元[92] - 浙江广天构件集团股份有限公司2020年营业收入115,040.76万元[92] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总资产36,345.90万元，负债26,846.59万元，资产负债率73.86%，2020年净利润1,518.81万元[92] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司2020年营业收入45,054.49万元[92] 诉讼与仲裁事项 - 公司对喜瑞地产的诉讼初始诉求金额为127,406,606.61元[117] - 法院一审判决喜瑞地产应支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元[117] - 法院一审判决喜瑞地产应支付款项合计145,447,132.60元[117] - 浙江省高院判决公司在25,172,578元工程款范围内享有优先受偿权[117] - 最高人民法院判决公司在125,299,046元工程款范围内享有优先受偿权，报告期末累计收款50,784,998.84元[118] - 缙云县人民法院判决路网物流支付工程款38,371,720元及利息，公司累计收到36,171,720元[118] - 宁波中院判决华越置业支付工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元，公司享有工程优先受偿权[118] - 温州仲裁委员会裁决苍南数码家电城支付建工集团81,578,245.95元及利息，公司累计收款9,600万元[118] - 北仑区人民法院判决世纪华丰支付工程款5,718,395元及利息448,933.72元，公司累计收款8,067,712.57元[118] - 华越置业破产重整案中公司申报债权，2021年3月重整计划获法院批准[118] - 路网物流破产清算案中公司已申报债权[118] - 公司与苍南万顺置业达成和解协议，约定支付相关款项[118] - 世纪华丰案中公司代付审价费1,600,000元获判决返还[118] - 花样年花郡二期项目工程款5,718,395元享有建设工程价款优先受偿权[118] - 公司起诉宁波艾迪姆斯运动用品有限公司要求支付逾期工程款及利息涉及金额4551.76万元[121] - 公司向吉林省高级人民法院提起第三人撤销之诉涉及金额4751.34万元[121] - 公司起诉宁波镇海新恒德房产开发有限公司要求支付工程款及利息涉及金额9112.75万元[121] - 公司对宁波镇海新恒德案件累计已收到优先受偿权款项8392.95万元[121] - 宁波镇海新恒德案件尚余普通债权719.8万元[121] - 公司起诉宁波香格房产开发有限公司达成调解协议涉及欠款3220万元[121] - 累计收款1000万元人民币[122] - 盛宏永需返还垫资款1800万元人民币[122] - 盛宏永需支付剩余工程款383.4785万元人民币[122] - 盛宏永需支付停窝工损失39.8868万元人民币[122] - 公司对涉案工程享有2183.4785万元人民币优先受偿权[122] - 镇江深国投案件涉及工程款及利息3920万元人民币[122] - 广隆房地产案件确认应付款项5300万元人民币[122] - 广隆房地产另需支付2135.4661万元人民币及违约金[122] - 公司因广隆房地产拖欠工程款获法院判决支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[123] - 公司向千和置业提起诉讼要求支付工程款及利息合计8869.75万元，后变更为3943.29万元并获优先受偿权[123] - 公司与第五医院达成和解协议约定支付6100万元，但未履约且对方破产，公司申报债权8968.74万元[123] - 公司累计从第五医院破产案中收回1165万元[123] - 公司获法院判决叶庆峰支付欠款1367.68万元及利息[123] - 公司起诉日地太阳能要求支付市政工程款1742.81万元及利息，一审判决支付1108.65万元[123] - 公司对日地太阳能案一审判决不服已提起上诉[123] - 宁波市中级人民法院改判日地太阳能支付公司11,276,519元及相应利息[124] - 南南置业尚应支付公司工程款一期41,553,543元和二期127,469,193元[124] - 南南置业破产债权累计收到150,651,447.16元[124] - 金地置业需支付公司工程款16,166,538元及相应利息[124] - 奉化市东部新城建设投资公司被判赔偿建工建乐经济损失10,625,000元[124] - 宁兴中基被裁决支付工程款19,193,937元及停工损失[124] - 黄山市新徽投资需支付公司工程款10,433,152.32元及违约金[124] - 吴积奎诉讼案公司最终胜诉，最高人民法院驳回其要求支付约3942万元工程款及利息的请求[125] - 公司诉甬邦置业案获判工程款约834.66万元及违约金约391.12万元，累计已收到约611.75万元[125] - 公司对甬邦置业项目在约834.66万元范围内享有优先受偿权[125] - 建工集团与坤德房产诉高桥镇政府案涉及金额约9699.23万元，双方达成和解后已撤诉[125] - 建工集团诉汉通餐饮案要求归还欠款约1130万元及利息，目前处于审理阶段[125] - 涉及河南百通置业诉讼工程款金额为2890.42万元[126] - 对河南百通置业涉案工程享有2890.42万元优先受偿权[126] - 林海翀诉讼案件本金1990万元及利息847.23万元[126] - 林海翀案件于2021年3月底以债权折抵方式履行完毕[126] - 舟山阿鲁亚酒店拖欠工程款6634.87万元[126] - 舟山阿鲁亚酒店需返还履约保证金1800万元[126] - 对舟山阿鲁亚酒店工程款6634.87万元享有优先受偿权[126] - 王坚平诉讼请求工程款3803.50万元及利息7074.51万元[126] - 王坚平案件总诉讼金额达1.09亿元[126] - 公司起诉要求支付工程款2767.06万元及利息 法院判决支付2302.10万元工程款和269.79万元工期损失赔偿[127] - 工程集团诉讼要求支付工程款1405.25万元及利息 法院判决支付1061.46万元并享有优先受偿权[127] - 吴柴生起诉要求支付工程款2474.53万元后撤诉[127] - 工程集团起诉要求支付工程款1819.18万元及利息 后双方达成房款抵工程款协议并撤诉[127] - 法院驳回王坚平对公司工程款清偿责任的诉讼请求[127] - 庄桥安置房项目工程款纠纷双方均不服判决已向高院上诉[127] - 传奇置业上诉未缴纳费用被驳回 原判支付1061.46万元生效[127] - 工程款抵房款协议涉及金额1819.18万元并完成过户手续[127] - 公司子公司建工集团起诉张耘胜诉，获判返还980万元本金及利息463.6万元[128] - 公司与温州中港达成和解，支付货款1046.05万元[128] - 公司起诉宁波佳源房产，和解后获支付尾款190万元[129] - 子公司建工集团申请仲裁慈溪排水公司，追讨工程款2481.64万元及利息[129] - 公司起诉开封绿城置业，要求支付工程款3017.64万元及违约金等合计3535.21万元[129] - 公司与宁波蛟川构件达成和解，支付货款1821.4万元及利息[129] 关联交易 - 关联方宁波市政公用投资有限公司交易金额41,152,166.49元，占同类交易金额比例0.23%[132] - 关联方宁波科环新型建材股份有限公司交易金额12,802,651.16元，占同类交易金额比例0.07%[133] - 关联方宁波路威建材有限公司交易金额7,157,527.06元，占同类交易金额比例0.04%[133] - 关联方宁波市自来水有限公司水费交易金额2,191,220.60元，占同类交易金额比例0.01%[133] - 关联方宁波交工道路沥青有限公司材料费交易金额946,727.43元，占同类交易金额比例0.01%[133] - 关联方宁波数字传媒有限公司水电费交易金额268,371.75元，占同类交易金额比例0.00%[133] - 关联方宁波广电新视听科技有限公司水电费交易金额483,334.17元，占同类交易金额比例0.00%[133] - 关联方宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司检测费交易金额127,839.63元，占同类交易金额比例0.00%[133] - 公司向宁波数字传媒有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币69,959,346.21元，占总额0.35%[134] - 公司向宁波两江投资有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币75,232,441.77元，占总额0.38%[134] - 公司向宁波广电新视听科技有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币97,653,223.73元，占总额0.49%[134] - 公司向宁波市城市排水有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币183,675,811.99元，占总额0.93%[134] - 公司向宁波农副产品物流中心有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币52,670,287.49元，占总额0.27%[134] - 公司向宁波市国际贸易投资发展有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币75,551,453.17元，占总额0.38%[134] - 公司向宁波城市交通建设有限公司提供工程施工劳务，收入为人民币136,997,246.58元，占总额0.69%[134] - 公司向宁波交通工程建设集团有限公司销售水泥商品，收入为人民币4,069,763.41元，占总额0.02%[134] - 公司向宁波广电新视听科技有限公司提供劳务采用市场定价，结算方式为现金或承兑汇票[134] - 公司关联交易定价均采用市场价模式，所有交易占比均未超过1%[134] - 关联方提供工程施工及服务收入合计9.18亿元人民币[136] - 向关联股东购买房产交易总额为8408万元人民币[137] - 控股子公司支付房产购买款8000万元人民币[137] - 新设合资公司计划注册资本3870万元人民币[138] - 宁波通途投资开发有限公司关联交易金额3525.85万元人民币占比0.18%[136] - 宁波交工矿业有限公司关联交易金额2765.62万元人民币占比0.14%[136] - 宁波城市地下空间投资有限公司关联交易金额1794.86万元人民币占比0.09%[136] - 宁波新思维投资发展有限公司关联交易金额637.30万元人民币占比0.03%[136] - 宁波房地产股份有限公司关联交易金额103.72万元人民币占比0.01%[136] - 宁波工业供水有限公司关联交易金额256.97万元人民币占比0.01%[136] 股东与股权结构 - 公司控股股东为宁波交通投资控股有限公司（宁波交投）[11] - 公司实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（宁波市国资委）[11] - 报告期末普通股股东总数为48,623户[167] - 宁波交通投资控股有限公司持有公司股份292,000,000股，占比29.92%[169] - 宁波交通

收入和利润（同比环比） - 营业收入140.17亿元人民币，比上年同期增长11.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元人民币，比上年同期增长9.17%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元人民币，比上年同期增长19.58%[6] - 2020年前三季度营业总收入140.17亿元，同比增长11.8%[61] - 2020年第三季度营业总收入48.68亿元，同比增长21.6%[61] - 2020年前三季度净利润1.84亿元，同比增长11.0%[63] - 2020年第三季度净利润6085.67万元，同比增长46.2%[63] - 2020年第三季度营业收入为501.88万元，同比大幅下降[69] - 2020年前三季度营业收入为9538.65万元，同比增长123.1%[69] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0475元/股[65] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长73.71%至2.29亿元人民币，因研发投入增加[15] - 研发费用大幅增长，前三季度达2.29亿元，同比增长73.7%[62] - 财务费用前三季度1.11亿元，同比减少23.6%[62] - 2020年前三季度财务费用为1959.37万元，同比下降30%[69] - 信用减值损失同比增长156.04%至-8902万元人民币，因谨慎性原则计提减值[15] - 信用减值损失前三季度-8901.74万元，同比扩大156.1%[62] 资产和负债变化 - 总资产186.06亿元人民币，较上年度末增长17.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产34.75亿元人民币，较上年度末增长20.04%[6] - 流动资产合计157.72亿元，较年初132.61亿元增长18.9%[54] - 存货大幅减少至7.09亿元，较年初50.93亿元下降86.1%[54] - 合同资产新增62.52亿元[54] - 短期借款减少至24.46亿元，较年初33.31亿元下降26.6%[54] - 应付账款为53.87亿元，与年初54.70亿元基本持平[55] - 合同负债新增27.88亿元，替代原预收款79.03亿元[55] - 长期借款新增2.14亿元，应付债券新增4.77亿元[55] - 归属于母公司所有者权益增至34.75亿元，较年初28.94亿元增长20.1%[56] - 母公司长期股权投资达30.94亿元，较年初30.46亿元增长1.6%[57] - 所有者权益合计25.01亿元，较期初增长22.9%[59] - 负债合计14.56亿元，较期初减少12.7%[59] - 公司总负债为125.16亿元人民币，总资产为157.69亿元人民币，资产负债率约为79.4%[81] - 公司应付账款为54.70亿元人民币，占流动负债的43.8%[80] - 合同负债新增7.43亿元人民币，预收款项减少7.90亿元人民币，主要受新收入准则调整影响[80] - 母公司应收账款减少1100.61万元人民币，降幅15.3%，存货减少1.20亿元人民币，降幅99.7%[83] - 母公司长期股权投资保持30.46亿元人民币，占非流动资产92.8%[83][84] - 公司所有者权益合计32.52亿元人民币，其中未分配利润13.01亿元人民币[81] - 母公司货币资金保持4174.03万元人民币，无显著变动[83] - 流动负债合计124.89亿元人民币，非流动负债仅2778.88万元人民币[80][81] - 母公司实收资本9.76亿元人民币，资本公积5.15亿元人民币，权益结构稳定[85] - 新收入准则导致母公司合同资产新增1.20亿元人民币，存货相应减少[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8469.01万元人民币，上年同期为-3.21亿元人民币[6] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8469.01万元[71] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为126.13亿元[71] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1186.76亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-6238.29万元，同比增加-4101.5万元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.367亿元，同比减少3.853亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额为-1033.11万元，同比减少1.888亿元[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.272亿元，同比减少6.732亿元[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3791.74万元，同比增加3.279亿元[76] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.96亿元，同比增加3.812亿元[76] 应收账款和票据变化 - 应收票据期末余额增长56.97%至8.35亿元人民币，主要因票据结算增加[12][13] - 应收账款从2019年12月31日4,140.68百万元人民币增加至2020年9月30日4,291.92百万元人民币，增加约151.24百万元或3.7%[53] - 应收票据从2019年12月31日532.26百万元人民币增加至2020年9月30日835.48百万元人民币，增加约303.22百万元或57.0%[53] - 应收账款从41.407亿元调整为36.021亿元，减少5.386亿元[79] 预付款项和存货变化 - 预付款项期末余额增长57.92%至4.98亿元人民币，因材料采购及劳务分包预付款增加[12][13] - 存货期末余额下降86.08%至7.09亿元人民币，因新准则调整不再包含已完工未结算工程款[12][13] - 预付款项从2019年12月31日315.13百万元人民币增加至2020年9月30日497.65百万元人民币，增加约182.52百万元或57.9%[53] - 存货从50.929亿元调整为6.64亿元，减少44.29亿元[79] - 其他流动资产从2.653亿元调整为5.903亿元，增加3.249亿元[79] 长期应付款和投资收益 - 长期应付款增长646.44%至1045万元人民币，因子公司收到拆迁补偿款[12][14] - 投资收益同比下降1544.96%至-3048万元人民币，因应收账款保理费用调整至该科目[15] - 2020年前三季度投资收益为9504.42万元，同比增长73.1%[69] 诉讼和纠纷事项 - 与浙江华越置业合同纠纷涉及工程款4.4亿元人民币及900万元履约保证金，已申报破产债权[20] - 公司对喜瑞地产诉讼判决工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元，合计145,447,132.60元[22] - 截至2020年9月累计收到喜瑞地产相关款项43,684,062.07元[22] - 公司对新恒德房产诉讼判决工程款84,446,714.30元及利息5,440,159.90元，优先受偿权83,929,514.30元[23] - 公司已收到新恒德优先受偿权款项83,929,514.30元，尚余普通债权719.80万元[23] - 公司对香格房地产调解确认拖欠工程款3,220万元[24] - 公司对盛宏永实业判决获垫资款1,800万元及工程款3,834,785元，优先受偿权21,834,785元[25] - 公司对深国投诉讼判决工程款3,920万元及利息363.43万元，以房产抵债4,027.9488万元[26] - 公司对南南置业破产裁定确认优先债权169,022,736元，普通债权6,352,726元[29] - 截至2020年9月累计收到南南置业破产债权150,651,447.16元[29] - 公司对千和置业判决获工程款39,432,865元并享有优先受偿权[30] - 路网物流拖欠工程款及违约金判决支付人民币3837.17万元及相关利息，并确认公司享有工程款优先受偿权[31] - 苍南浙福数码家电城拖欠工程款仲裁裁决支付8157.82万元及利息，公司累计收款9200万元[32] - 第五医院及太仓康来特拖欠工程款执行和解协议约定支付6100万元，公司申报债权8968.74万元，累计收款1165万元[34] - 叶庆峰工程亏损承诺归还欠款1367.68万元及利息，法院判决支付欠款及相应利息[35] - 金地置业拖欠工程款判决支付1616.65万元及利息，另案判决支付869.69万元及违约金23.53万元[36] - 宁兴中基置业仲裁裁决支付工程款1919.39万元及停工损失93.99万元[37] - 黄山市新徽投资仲裁裁决支付工程款1043.32万元及违约金，因无可供执行财产裁定终结[38] - 吴积奎项目纠纷法院判决公司支付701.93万元及利息，公司已向最高人民法院上诉[38] - 甬邦置业判决支付工程款834.66万元及违约金391.12万元，累计收款509.29万元[39] - 世纪华丰拖欠工程款判决支付571.84万元及利息44.89万元，公司累计收款806.77万元且案件执行完毕[40] - 公司子公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司纠纷获判工程款66.35百万元人民币及履约保证金18.00百万元人民币返还[43] - 公司子公司与江西传奇置业有限公司纠纷获判工程款10.61百万元人民币支付[45] - 公司子公司与宁波邦奇自动变速箱有限公司纠纷涉及工程款18.19百万元人民币，其中21.00百万元人民币以房产抵扣[45] - 公司子公司与宁波佳源房地产开发有限公司纠纷涉及工程款57.44百万元人民币，部分支付后剩余19.00百万元人民币再次诉讼[46] - 公司子公司与张耘借款纠纷获判本金9.80百万元人民币及利息4.64百万元人民币归还[46] 重大合同和项目 - 公司子公司签订重大合同总金额约3,422.51百万元人民币，包括与余姚市新世纪交通房地产有限公司22.29百万元、宁波景顺置业有限公司366.00百万元、象山绿城浙顺房地产开发有限公司207.43百万元、平阳锦城置业有限公司299.92百万元、宁波市轨道交通集团有限公司332.22百万元、宁波祥生弘辉房地产开发有限公司218.40百万元、宁波市江北区工程建设管理有限公司263.20百万元、宁海宏顺建设有限公司913.99百万元、宁波甬镇投资有限公司及宁波明州投资集团有限公司370.54百万元、宁波市江北区公共项目建设中心242.81百万元[48][49][50] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.74%，较上年同期增加0.17个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助为1435.82万元人民币[8] - 公司股东总数为51,947户[9] - 宁波交通投资控股有限公司为第一大股东，持股29.92%[9] - 合同资产新增62.52亿元人民币，因新准则要求设立该科目[12][13] - 公司发行5.4亿元人民币可转换公司债券，于2020年8月上市交易[17] - 货币资金从2019年12月31日2,182.25百万元人民币减少至2020年9月30日2,041.84百万元人民币，减少约140.41百万元或6.4%[53] - 2020年前三季度综合收益总额为1.929亿元，同比增长22.4%[65] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.789亿元[65]

收入和利润表现 - 营业收入91.49亿元人民币，同比增长7.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元人民币，同比增长1.80%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元人民币，同比增长5.42%[21] - 营业利润1.47亿元，同比下降13.44%[32] - 净利润1.23亿元，同比下降0.83%[32] - 公司净利润为1.23亿元人民币，同比小幅下降0.83%[122] - 归属于母公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长1.8%[122] - 营业利润为1.47亿元人民币，同比下降13.5%[122] - 合并营业收入从85.36亿元增至91.49亿元，同比增长7.2%[121] - 母公司营业收入增长102.4%至9036.77万元人民币[125] - 母公司净利润达6305.32万元人民币，同比增长721%[126] 成本和费用表现 - 研发费用1.12亿元，同比增长80.67%[37] - 财务费用8976万元，同比下降29.19%[37] - 合并研发费用从6181万元增至1.12亿元，同比增长80.6%[121] - 合并财务费用从1.27亿元降至8976万元，同比下降29.2%[121] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.93亿元人民币，同比增长21.0%[128] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元人民币，较上年同期的-8.07亿元有所改善[21] - 经营活动现金流量净额-3.35亿元，较上年同期改善58.5%[37][38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93.25亿元人民币，同比增长2.4%[128] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.35亿元人民币，较去年同期负8.07亿元改善58.5%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为负3970万元人民币，较去年同期负6432万元改善38.3%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.70亿元人民币，较去年同期6.85亿元下降60.5%[129] - 期末现金及现金等价物余额为16.62亿元人民币，较期初17.66亿元下降5.9%[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.55亿元人民币，去年同期为正1.50亿元[131] - 母公司取得投资收益收到的现金为7898万元人民币，同比增长81.2%[131] - 母公司筹资活动现金流入为7.46亿元人民币，同比增长126.0%[131] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5093万元人民币，较期初4174万元增长22.0%[132] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.1157元，同比下降3.50%[22] - 稀释每股收益0.1157元，同比下降3.50%[22] - 扣非基本每股收益0.1074元，同比下降0.56%[22] - 加权平均净资产收益率4.03%，同比下降0.16个百分点[23] - 扣非加权平均净资产收益率3.76%，同比下降0.01个百分点[23] - 基本每股收益为0.1157元/股，同比下降3.5%[123] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产33.61亿元人民币，较上年度末增长16.11%[21] - 总资产184.63亿元人民币，较上年度末增长17.08%[21] - 公司资产总额184.63亿元，较年初增长17.08%[32] - 所有者权益37.58亿元，较年初增长15.54%[32] - 存货大幅减少85.37%至7.09亿元，主要因新准则调整导致已完工未结算工程款不再计入存货[41][42] - 合同资产新增63.21亿元（占总资产34.24%），因新准则要求单独列报[41][42] - 其他非流动资产激增6,628.43%至8.52亿元，含对中经云3亿元投资重分类及长期应收款调整[42][44] - 短期借款减少34.61%至31.31亿元，因公司偿还大量银行贷款[42][45] - 应付票据增长50.23%至12.51亿元，主要由于票据结算增加[42][45] - 合同负债新增28.30亿元（占总资产15.33%），替代原预收账款科目[42][45] - 对中经云总投资4.51亿元，其中1.51亿元重分类为其他权益工具投资（增长167.61%）[43][44] - 长期股权投资减少93.73%至3,020万元，因部分投资重分类至其他科目[42][43] - 货币资金中3.69亿元受限，作为保函保证金及抵押贷款[47] - 公司总资产从2019年底的157.69亿元增长至2020年6月30日的184.63亿元，增长17.1%[112] - 货币资金从21.82亿元减少至20.31亿元，下降6.9%[112] - 应收账款从41.41亿元减少至36.98亿元，下降10.7%[112] - 短期借款从33.31亿元减少至31.31亿元，下降6.0%[112] - 合同负债新增长达28.30亿元[112] - 流动资产从132.61亿元增长至154.56亿元，增长16.5%[112] - 预付款项从3.15亿元增长至4.39亿元，增长39.3%[112] - 公司总负债从125.16亿元增至147.05亿元，同比增长17.5%[114] - 公司所有者权益从32.52亿元增至37.58亿元，同比增长15.6%[114] - 公司总资产从157.69亿元增至184.63亿元，同比增长17.1%[114] - 母公司货币资金从4174万元增至5093万元，同比增长22.0%[117] - 母公司应收账款从7185万元降至5336万元，同比下降25.7%[117] - 母公司存货从1.20亿元降至424万元，同比下降96.5%[117] - 母公司长期股权投资从30.46亿元增至30.96亿元，同比增长1.6%[118] 业务承接和收入 - 新承接业务量109.95亿元，同比增长26.06%[33] - 市政与公用设施业务收入25.87亿元，同比增长33.41%[40] 子公司财务表现 - 宁波市政工程建设集团股份有限公司资产总额48.36亿元，负债总额38.78亿元，资产负债率80.20%[52] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司2020年上半年实现营业收入28.51亿元，净利润3435.34万元[52] - 宁波建工建乐工程有限公司资产总额34.14亿元，负债总额26.90亿元，资产负债率78.79%[52] - 宁波建工建乐工程有限公司2020年上半年实现营业收入14.94亿元，净利润2901.70万元[52] - 浙江广天构件集团股份有限公司资产总额12.09亿元，负债总额8.18亿元，资产负债率67.65%[53] - 浙江广天构件集团股份有限公司2020年上半年实现营业收入4.68亿元，净利润2668.65万元[53] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司资产总额2.80亿元，负债总额1.95亿元，资产负债率69.80%[54] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司2020年上半年实现营业收入1.25亿元，净利润256.23万元[54] - 宁波普利凯建筑科技有限公司2020年上半年实现营业收入7098.40万元，净亏损298.61万元[54] - 上海雍胜投资管理有限公司资产负债率196.68%，净资产为负2548.32万元[55] 重大诉讼事项 - 公司涉及重大诉讼事项，起诉喜瑞地产拖欠款项127,406,606.61元[68] - 法院判决喜瑞地产支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元，合计145,447,132.60元[68] - 公司对25,172,578元工程款范围内的资产享有优先受偿权[68] - 公司对涉案工程享有优先受偿权金额为125,299,046元，累计收款43,684,062.07元[69] - 路网物流需支付工程款38,371,720元及违约金4,713,643.01元[69] - 华越置业需支付工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元[69] - 苍南数码家电城需支付工程款81,578,245.95元及利息，窝工损失2,274,766元[69] - 苍南项目累计收款92,000,000元[69] - 佳源房产涉及工程款及利息57,437,909.45元[69] - 世纪华丰需支付工程款5,718,395元及利息448,933.72元[70] - 世纪华丰需返还代付审价费1,600,000元[70] - 公司对花样年花郡二期项目享有优先受偿权金额5,718,395元[70] - 临时公告未披露或有后续进展的诉讼适用披露要求[71] - 公司对宁波艾迪姆斯诉讼涉及逾期工程款及利息金额4551.76万元[72] - 公司对吉林白山和丰置业第三人撤销之诉涉及金额4751.34万元[72] - 公司对宁波镇海新恒德诉讼确认建设工程优先权，累计收回优先受偿款8392.95万元，尚余普通债权719.8万元[72] - 公司对宁波香格房产调解确认债权3220万元，执行程序终结待恢复[73] - 公司对盛宏永实业诉讼获判优先受偿权2183.48万元，已过户19套房产抵债[73] - 公司对镇江深国投诉讼以房产抵债，申报债权3920万元并于2020年5月完成过户[73] - 公司对宁波广隆房产调解确认债权5300万元，案外人承担连带清偿责任[73] - 公司因广隆房地产拖欠工程款获法院判决支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[74] - 公司向千和置业提起诉讼要求支付工程款及利息合计8869.75万元[74] - 法院判决千和置业支付工程款3943.29万元并确认公司享有优先受偿权[74] - 公司与第五医院达成和解协议约定支付6100万元但未履约[74] - 公司申报第五医院破产债权8968.74万元截至2020年6月累计收回1165万元[74] - 法院判决叶庆峰支付公司欠款1367.68万元及相应利息[74] - 公司起诉日地太阳能要求支付市政工程款1742.81万元及利息[74] - 法院判决日地太阳能支付公司1108.65万元及利息公司已上诉[74] - 公司因南南置业破产申报债权1.69亿元[74] - 南南置业破产债权累计收回150,651,447.16元[75] - 南南置业一期工程款优先受偿权金额41,553,543元[75] - 南南置业二期工程款优先受偿权金额127,469,193元[75] - 南南置业一期工程款利息2,294,679元[75] - 南南置业二期工程款利息4,058,047元[75] - 金地置业拖欠工程款16,166,538元进入强制执行阶段[75] - 奉化东部新城建设投资公司赔偿经济损失10,625,000元已执行完毕[75] - 宁兴中基置业拖欠工程款28,258,625元进入仲裁审理阶段[75] - 黄山新徽投资拖欠工程款10,433,152.32元因无可执行财产被终结执行[75] - 吴积奎诉讼案判决公司支付工程款701.93万元及利息[76] - 吴积奎诉讼案原涉款项总额为3941.92万元[76] - 甬邦置业诉讼案判决支付工程款834.66万元及违约金391.12万元[76] - 甬邦置业诉讼案累计已收到509.29万元[76] - 高桥镇政府BT项目诉讼涉及金额9699.23万元[76] - 汉通餐饮诉讼要求归还欠款1130万元及利息[76] - 河南百通置业诉讼判决支付工程款2890.42万元及利息[76] - 甬邦置业诉讼案公司享有834.66万元范围内优先受偿权[76] - 高桥镇政府诉讼案双方达成和解后已撤诉[76] - 汉通餐饮诉讼关联方广隆地产已进入破产程序[76] - 公司在河南高院判决中享有建设工程价款优先受偿权金额为2890.42万元[77] - 公司起诉要求林海翀支付款项1990万元及利息847.23万元但一审败诉已上诉[77] - 舟山法院判决确认阿鲁亚公司拖欠工程款6634.87万元及返还履约保证金1800万元[77] - 公司对阿鲁亚公司6634.87万元工程款享有优先受偿权[77] - 王坚平诉请工程款3803.50万元及利息7074.51万元合计10878.01万元被驳回[77] - 公司起诉要求支付江北区安置房工程款2767.06万元及利息案件审理中[77] - 工程集团向南昌法院起诉金额1405.25万元案件审理中[77] - 公司对传奇置业提起诉讼要求支付拖欠工程款14,052,527元及利息并主张优先受偿权[78] - 吴柴生起诉公司要求支付工程款项24,745,326.56元后已撤诉[78] - 公司起诉宁波邦奇要求支付工程款18,191,809.57元及利息部分款项以房产抵扣[78] - 公司起诉张耘要求支付工程款9,800,000元及利息案件审理中[78] - 温州中港起诉公司要求支付货款10,786,731.50元后和解支付10,460,541.75元[78] - 马彦平起诉要求支付工程款20,822,621.06元案件审理中[78] 关联交易 - 与宁波市政公用投资有限公司关联交易金额为1618.28万元，占同类交易额比例0.19%[82] - 向宁波路威建材有限公司采购原材料金额为89.42万元，占同类交易比例0.01%[82] - 支付宁波市自来水有限公司水费金额为120.58万元，占同类费用比例0.01%[82] - 与宁波新日月酒店物业股份有限公司关联交易金额为374.89万元，占同类交易比例0.04%[82] - 向宁波科环新型建材股份有限公司采购原材料金额为450.60万元，占同类交易比例0.05%[82] - 宁波杭州湾新区自来水有限公司水费交易金额为1.75万元，占比低于0.01%[82] - 宁波市交通建设工程试验检测中心检测费交易金额为9.36万元，占比低于0.01%[82] - 宁波城市交通建设有限公司水电费交易金额为10.65万元，占比低于0.01%[82] - 宁波两江投资有限公司水电费交易金额为3.10万元，占比低于0.01%[82] - 所有关联交易均采用市场化定价原则，结算方式为现金或承兑汇票[82] - 向宁波数字传媒有限公司提供工程施工劳务收入40,835,119.50元（占总额0.45%）[83] - 向宁波广电新视听科技有限公司提供工程施工劳务收入54,454,658.05元（占总额0.59%）[83] - 向宁波市城市排水有限公司提供工程施工及勘察劳务收入64,876,693.82元（占总额0.71%）[83] - 向宁波市国际贸易投资发展有限公司提供工程施工劳务收入29,459,726.49元（占总额0.32%）[83] - 向宁波两江投资有限公司提供工程施工及设计劳务收入28,128,379.45元（占总额0.31%）[83] - 向宁波农副产品物流中心有限公司提供工程施工劳务收入22,947,635.36元（占总额0.25%）[83] - 向宁波美康盛达置业有限公司提供工程施工及项目管理劳务收入17,609,589.07元（占总额0.19%）[83] - 向宁波模具产业园区投资经营有限公司提供工程施工劳务收入5,941,965.00元（占总额0.06%）[83] - 向宁波交工道路沥青有限公司购买材料费946,727.43元（占总额0.01%）[83] - 向宁波市国际贸易投资发展有限公司购买水电费601,754.74元（占总额0.01%）[83] - 公司向关联方提供劳务的关联交易总额为4.74亿元人民币[84] - 关联交易中最大单笔来自宁波城市交通建设有限公司，金额为8998.46万元人民币，占比0.98%[84] - 宁波中集集装箱制造有限公司关联交易金额为2019.62万元人民币，占比0.22%[84] - 宁波通途投资开发有限公司关联交易金额为2499.41万元人民币，占比0.27%[84] - 关联交易主要通过公开投标方式进行，定价采用市场价格[84] - 关联方交易占公司相同业务比重较低，不影响公司独立性[84] 新设和投资活动 - 新设广安市宁建广通建设管理有限公司，投资4,675万元持股85%[48][49] - 子公司签订宁波杭州湾新区地块总承包工程合同，金额2.52亿元人民币[87] - 子公司签订宁波农副产品物流中心项目合同，金额2.34亿元人民币[87] - 子公司签订南昌市环境综合整治EPC工程合同，金额6.12亿元人民币[87] - 子公司签订滁州市龙兴路工程施工合同，金额2.37亿元人民币[87] - 子公司宁波建工工程集团签订鄞州区JD

收入和利润（同比） - 营业收入49.47亿元人民币，较上年同期减少1.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5657.26万元人民币，较上年同期减少22.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5453.58万元人民币，较上年同期减少24.56%[5] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年同期减少0.70个百分点[5] - 基本每股收益为0.0580元/股，较上年同期减少22.46%[5] - 营业总收入为49.47亿元人民币，同比略降1.3%[45] - 利润总额为7997.04万元人民币，同比下降25.2%[45] - 公司2020年第一季度净利润为5340.78万元，同比下降28.4%[46] - 归属于母公司股东的净利润为5657.26万元，同比下降22.5%[46] - 基本每股收益0.058元/股，同比下降22.5%[46] 成本和费用（同比） - 销售费用本期金额893.48万元，较上年同期降低33.07%[11][12] - 营业成本为46.44亿元人民币，同比下降1.1%[45] - 研发费用为3362.95万元人民币，上年同期无此项支出[45] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为负4.92亿元人民币，上年同期为负1.50亿元人民币[5] - 经营活动现金流入总额为54.50亿元，同比下降8.0%[51] - 销售商品提供劳务收到现金46.95亿元，同比下降16.9%[51] - 购买商品接受劳务支付现金47.51亿元，同比下降13.7%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.92亿元，同比恶化227%[52] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.38亿元，同比下降2.3%[52] - 支付的各项税费为1.50亿元，同比下降5.6%[52] - 支付其他与经营活动有关的现金为8.03亿元，同比激增369%[52] - 取得借款收到的现金为14.11亿元，同比下降23.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为13.32亿元，同比下降37.5%[52] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4717万元，同比增长41%[53] - 母公司取得投资收益收到的现金为200万元[53] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产156.91亿元人民币，较上年度末减少0.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产34.05亿元人民币，较上年度末增长17.63%[5] - 预付账款6.10亿元人民币，较年初增长93.42%[10] - 应付职工薪酬1644.65万元人民币，较年初减少81.15%[10] - 货币资金减少17.9%至17.92亿元[37] - 应收账款减少7.1%至38.47亿元[37] - 预付款项大幅增长93.4%至6.10亿元[37] - 存货大幅下降84.5%至7.89亿元[37] - 短期借款增加3.8%至34.57亿元[38] - 应付账款减少21.0%至43.21亿元[38] - 公司总负债为119.04亿元人民币，较期初125.16亿元下降4.9%[39] - 归属于母公司所有者权益为34.05亿元人民币，较期初28.94亿元增长17.6%[39] - 货币资金为1.30亿元人民币，较期初0.42亿元大幅增长210.8%[41] - 短期借款为2.60亿元人民币，较期初5.01亿元下降48.1%[42] - 应收账款为7178.06万元人民币，与期初基本持平[42] - 长期股权投资为30.46亿元人民币，与期初持平[42] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.30亿元，同比增长31.5%[54] - 公司总资产为157.69亿元人民币[57][58] - 流动资产合计132.61亿元人民币，占总资产84.1%[57] - 合同资产大幅增加至44.29亿元人民币[57] - 短期借款达33.31亿元人民币，占流动负债26.7%[57] - 应付账款规模为54.70亿元人民币，是最大的流动负债项目[57] - 预收款项减少2.46亿元，同时新增合同负债2.46亿元，反映新收入准则调整[57][59] - 母公司存货减少1.20亿元，同时合同资产增加1.20亿元[61] - 母公司长期股权投资达30.46亿元人民币，占母公司总资产82.3%[61] - 归属于母公司所有者权益为28.94亿元人民币，净资产收益率为9.1%[58] - 负债合计125.16亿元人民币，资产负债率为79.4%[57][58] 其他财务数据变化（期末较期初） - 在建工程期末余额较年初增长34.90%[11] - 应付职工薪酬期末余额较年初降低81.15%[11] - 应交税费期末余额较年初增长38.75%[11] 营业外收支（同比） - 营业外收入本期金额174.34万元，较上年同期增长178.81%[11][12] - 营业外支出较上年同期增长157.22%[12] 法律纠纷案件 - 与宁波艾迪姆斯纠纷案中待执行工程款及利息4551.76万元[13] - 与浙江华越置业纠纷案中工程款债权4.40亿元及保证金900万元[14] - 与喜瑞地产纠纷案中最高人民法院判决工程款优先受偿权1.25亿元，累计收款4368.41万元[15] - 与宁波镇海新恒德纠纷案中已收到优先受偿款8392.95万元，尚余普通债权719.80万元[16] - 浙江路网物流纠纷案判决支付工程款3837.17万元及利息，日万分之五逾期付款违约金，并确认工程款优先受偿权[21] - 苍南浙福数码家电城纠纷和解后累计收款9200万元[22] - 第五医院及太仓康来特纠纷执行和解约定6100万元，实际申报债权8968.74万元，累计收款1165万元[22] - 叶庆峰纠纷案判决支付欠款1367.68万元及相应利息[22] - 宁波金地置业纠纷案判决支付工程款1616.65万元及利息，另案判决支付869.69万元及违约金23.53万元，确认2486.35万元优先受偿权[23] - 奉化东部新城建设合同纠纷判决赔偿1062.5万元，已执行完毕[24] - 宁波宁兴中基置业仲裁申请工程款2825.86万元及利息[24] - 黄山新徽投资仲裁裁决支付工程款1043.32万元及违约金，执行终结待恢复[25] - 吴积奎纠纷案判决支付701.93万元及利息，已向最高人民法院上诉[25] - 宁波甬邦置业纠纷案判决支付工程款834.66万元及违约金391.12万元，累计收款509.29万元[26] - 与宁波邦奇建设合同纠纷涉及工程款1819.18万元[32] - 与江西传奇置业建设合同纠纷涉及工程款1405.25万元[31] - 与宁波佳源房产和解工程款5743.79万元[33] 业务合同与投资 - 新签重大工程合同总额13.34亿元[34] 母公司财务表现 - 少数股东损益为-316.48万元，去年同期为163.91万元[46] - 母公司营业收入8801.91万元，同比上升333.7%[48] - 母公司营业利润为-825.46万元，同比改善47.8%[48] 会计准则调整影响 - 存货科目因新准则调整减少44.29亿元[56] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则[63] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[64] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益802.99万元，同比大幅增长1192.4%[46] 所有者权益构成 - 公司盈余公积为112,462,392.07元[63] - 公司未分配利润为430,123,908.81元[63] - 公司所有者权益（或股东权益）为2,033,725,379.57元[63] - 公司负债和所有者权益总计为3,701,914,178.67元[63] 审计报告 - 公司审计报告不适用[64]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长19.39%至185.55亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.44%至2.40亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长13.22%至1.98亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长11.12%至11.39亿元[22] - 加权平均净资产收益率8.52%同比增加0.27个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长5.84%至28.94亿元[22] - 资产总额157.69亿元同比增长8.08%所有者权益32.52亿元同比增长7.22%[47] - 净利润2.52亿元同比增长15.47%[47] - 归属于母公司所有者净利润2.40亿元同比增长9.44%[47] - 经营活动现金流量净额11.39亿元，同比增长11.13%[62] - 总营业收入170.48亿元，同比增长19.98%[56] 成本和费用变化 - 销售费用8131.06万元同比增长81.52%主要由于子公司广天构件销售收入增长所致[49][52] - 研发费用2.35亿元同比增长41.66%主要由于研发投入增加[49][52] - 销售费用同比激增81.52%至8131万元，主要由于子公司销售收入增长所致[59] - 研发投入同比增长41.66%至2.35亿元，占营业收入比例1.27%，研发人员占比9.43%[59][61] - 公司基建工程（市政与公共设施）分包费用同比增长53.27%，达4.52亿元，占总成本11.58%[56] - 公司建筑装饰业务总成本同比大幅增长62.27%，达4.73亿元，其中直接人工成本增长93.59%至1.25亿元[56] 各条业务线表现 - 房建业务承接额134.75亿元占总业务量58.01%[41] - 市政园林工程承接额63.58亿元占比27.37%[41] - 安装工程承接额8.75亿元占比3.77%[41] - 建筑工业化业务承接额9.62亿元占比4.14%[41] - 房屋建筑业务营业收入99.45亿元同比增长17.92%但毛利率下降0.70个百分点至4.04%[52] - 市政与公用设施业务营业收入41.99亿元同比增长25.83%毛利率下降0.14个百分点至7.03%[52] - 建筑装饰工程业务营业收入5.30亿元同比增长71.77%毛利率提升5.23个百分点至10.80%[52] - 房屋建设营业成本2019年为95.44亿元人民币，占总成本55.98%[77] - 市政与公用设施营业成本2019年为39.05亿元人民币，占总成本22.90%[77] - 安装业务营业成本2019年为15.76亿元人民币，占总成本9.25%[77] - 公司2019年累计新签项目2230个，总金额202.62亿元人民币[85] - 公司在建项目总金额432.68亿元人民币，其中房屋建设占比65.11%[84][87] - 宁波中心三期项目累计确认收入92.67亿元人民币，完工进度73.97%[87] - 长沙奥克斯缔壹城项目累计确认收入96.06亿元人民币，完工进度96.06%[87] - 温州金融科技文化中心PPP项目累计确认收入11.42亿元人民币，完工进度28.33%[87] 各地区表现 - 浙江省外项目承接额53.52亿元占比23.04%[42] - 宁波市外浙江省内项目承接额29.16亿元占比12.55%[42] - 宁波大市内营业收入134.33亿元同比增长28.82%毛利率下降2.00个百分点至8.09%[53] 管理层讨论和指引 - 公司实施以房建和市政施工总承包为主体的"一体两翼"发展战略[106] - 重点关注一带一路及PPP等国家政策支持的业务市场[106] - 2020年聚焦主业发展深化强基固本提质增效[109] - 市政集团重点开拓轨道交通、综合管廊、海绵城市及环保工程领域[110] - 广天构件瞄准东部新城和前湾新区市场布局[111] - 普利凯通过科技研发促进降本增效[111] - 建工钢构以创建国家级装配式建筑产业基地为导向[111] - 存在应收账款风险因房地产市场低迷导致工程款支付滞后[112] 现金分红 - 公司拟以总股本976,080,000股为基数每10股派发现金红利1.00元合计97,608,000元[5] - 公司2019年总股本为976,080,000股[5] - 现金分红总额占2019年净利润比例需参考后续财务数据[5] - 公司2019年现金分红每10股派息1.0元（含税），分红总额为97,608,000元[119] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.62%[119] - 2018年现金分红每10股派息0.7元（含税），分红总额为68,325,600元[117][119] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.12%[119] - 2017年现金分红每10股派息0.7元（含税），分红总额为68,325,600元[119] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.94%[119] - 公司现金分红政策要求近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[116] - 公司每年现金分红比例不低于当期实现可分配利润的10%[116] - 公司2018年末股本基数为976,080,000股[117] - 公司经营活动现金流量连续两年为负数时不进行高比例现金分红[117] - 公司支付2018年普通股股利68,325,600元，占合并报表归属于母公司净利润的31.94%[158] 审计与会计 - 会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告类型为标准无保留意见[4] - 公司聘请大信会计师事务所办公地址位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层[20] - 公司聘任大信会计师事务所为2019年度审计机构，审计费用130万元人民币[125] - 公司内部控制审计费用为50万元人民币[125] - 公司会计政策变更仅影响财务报表列示，不影响总资产、净资产及经营成果[124] - 公司金融工具分类及减值计提按新金融工具准则执行[123] - 公司按财会[2019]6号和16号通知要求编制财务报表[123] - 大信会计师事务所已连续为公司提供审计服务13年[125] 资产与投资变化 - 其他权益工具投资期末余额2.41亿元[30] - 长期股权投资大幅减少93.72%至3019.5万元，占总资产比例从3.30%降至0.19%[65] - 在建工程激增2488.04%至4343.8万元，长期待摊费用增长315.24%至3722.5万元[65] - 应付票据增长42.82%至9.76亿元，预收款项增长52.06%至7.90亿元[65] - 长期股权投资期末余额较年初减少93.72%，主要因对中经云数据存储科技（北京）有限公司4.51亿投资重分类所致[66] - 在建工程期末余额较年初增长2488.04%，主要因新建PC车间、管片车间及技术设备改造[66] - 长期待摊费用期末余额较年初增长315.24%，主要因在建工程转入及子公司费用增加[66] - 其他非流动资产期末余额较年初增长2838.63%，主要因对中经云3亿投资重分类所致[66] - 应付票据期末余额较年初增长42.82%，主要因票据结算增加[66] - 预收账款期末余额较年初增长52.06%，主要因未结算工程款增加[66] - 应付职工薪酬期末余额较年初增长34.73%，主要因预提年终奖增加[67] - 其他流动负债期末余额较年初增长40.03%，主要因待转销项税增长[67] - 长期借款期末余额较年初减少100.00%，主要因长期借款均已归还[67] - 货币资金受限4.07亿元，主要因保函保证金等受限[69] - 公司其他权益工具投资期末账面价值为2.405795亿元人民币[94] 子公司与股权投资 - 公司向建工集团增资2亿元实缴资本增至12亿元持有100%股权[44] - 报告期内重大股权投资总额为4.23862亿元人民币，涉及6家子公司[92] - 宁波建工工程集团有限公司总资产67.884亿元人民币，负债50.471亿元人民币，资产负债率74.35%[95] - 宁波市政工程建设集团总资产45.027亿元人民币，负债35.596亿元人民币，资产负债率79.05%[96] - 宁波建工建乐工程有限公司总资产28.925亿元人民币，负债21.787亿元人民币，资产负债率75.33%[97] - 浙江广天构件股份有限公司总资产13.157亿元人民币，负债9.514亿元人民币，资产负债率72.31%[97] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总资产3.362亿元人民币，负债2.542亿元人民币，资产负债率75.62%[98] - 宁波普利凯建筑科技有限公司总资产2.951亿元人民币，负债2.077亿元人民币，资产负债率70.40%[98] - 上海雍胜投资管理有限公司资产负债率186.22%，净资产为负2379万元人民币[99][100] - 宁波金建股权投资合伙企业总认缴金额10亿元人民币，实缴金额9441.6万元人民币[102] 融资与担保 - 公司公开发行可转换公司债券规模调整为5.4亿元人民币[78] - 公司2020年完成中期票据发行4.5亿元人民币，利率分别为4.59%和5.2%[79] - 公司中期票据和可转债募集资金总额不超过最近一期净资产的40%[121] - 报告期末对子公司担保余额合计为25.026亿元人民币[144] - 报告期内对子公司担保发生额合计为40.619亿元人民币[144] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为25.026亿元人民币[144] - 担保总额占公司净资产的比例为76.95%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为24.751亿元人民币[144] 诉讼与仲裁 - 公司对喜瑞地产诉讼获判工程款优先受偿权125,299,046元[126] - 累计从喜瑞地产收回款项43,684,062.07元[126] - 喜瑞地产原欠款总额为127,406,606.61元[126] - 法院判决喜瑞地产支付工程款及利息合计145,447,132.60元[126] - 其中利息部分为20,148,086.60元[126] - 公司对7-9楼工程享有优先受偿权25,172,578元[126] - 路网物流工程款纠纷案涉及违约金及工程款支付[126] - 诉讼事项涉及多个被告包括浙江三联、马文生等连带责任人[126] - 最高人民法院于2018年10月裁定提审并中止原判决执行[126] - 2019年8月最高人民法院最终判决确认优先受偿权范围[126] - 涉及缙云路网物流中心工程诉讼，公司获判享有38,371,720元工程款范围内的建设工程价款优先受偿权[127] - 浙江华越置业拖欠工程款诉讼，法院判决支付工程款440,195,892.82元及履约保证金9,000,000元，公司享有工程款优先受偿权[127] - 华越置业破产重整，公司已申报债权[127] - 苍南数码家电城仲裁案裁决支付工程款81,578,245.95元及利息，窝工损失2,274,766元，公司享有工程款优先受偿权[127] - 与苍南万顺置业达成和解，累计收款92,000,000元[127] - 宁波佳源房产诉讼案涉及工程款及利息57,437,909.45元，双方达成和解后撤诉[127] - 世纪华丰诉讼案判决支付工程款5,718,395元及利息448,933.72元，返还审价费1,600,000元，公司享有工程款优先受偿权[127] - 世纪华丰已就判决提起上诉[127] - 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用[128] - 公司起诉宁波艾迪姆斯运动用品有限公司要求支付逾期工程款及利息，涉及金额4551.76万元[129] - 公司就吉林白山和丰置业案向最高人民法院上诉获裁定撤销原判，案件发回重审，涉及金额4751.34万元[129] - 公司起诉宁波镇海新恒德房产开发有限公司获法院判决支持，已收到优先受偿款8392.95万元，剩余普通债权719.8万元[129] - 公司与宁波香格房产开发有限公司达成民事调解协议，确认欠付工程款3220万元，目前处于执行终结状态[129] - 与盛宏永合同纠纷案获法院判决支持，公司获垫资款返还1800万元及工程款383.48万元，优先受偿权范围2183.48万元[130] - 镇江深国投诉讼案以房产抵偿债务，涉及金额3920万元，目前处于破产清算执行阶段[130] - 宁波广隆房地产诉讼案经调解确认债务5300万元，另案判决支付工程款2135.47万元及违约金221.72万元[130] - 千和置业诉讼案涉及工程款及利息合计8869.75万元，目前处于审理阶段[130] - 盛宏永案中公司获判停窝工损失赔偿39.89万元[130] - 宁波广隆案中第三方承担连带清偿责任，涉案金额5300万元[130] - 镇江深国投案中房产所有权及土地使用权已完成司法转移[130] - 两起案件（盛宏永、宁波广隆）均涉及工程款优先受偿权主张[130] - 两起案件（镇江深国投、宁波广隆）进入破产程序，公司已申报债权[130] - 所有诉讼案件均标注"无重大影响"，涉案总金额超2.15亿元[130] - 公司要求千和置业支付工程款3943.29万元并主张优先受偿权[131] - 与第五医院达成和解协议约定支付6100万元[131] - 因第五医院破产申报债权8968.74万元[131] - 累计收到第五医院相关款项1165万元[131] - 晶崴国际大酒店拖欠工程款案申报债权2336.31万元[131] - 叶庆峰欠款案判决支付1367.68万元及利息[131] - 武义元利相关诉讼涉及金额200万元[131] - 第五医院和解协议约定2016年6月30日前支付6100万元[131] - 截至2016年6月30日第五医院未支付6100万元[131] - 晶崴国际大酒店案于2019年2月执行完毕[131] - 华越置业将向公司一次性支付再审案件补偿费用200万元，逾期按年利率24%支付利息[132] - 公司起诉日地太阳能要求支付市政附属工程款17,428,138元及相应利息，案件审理中[132] - 南南置业破产债权确认：法院裁定应付公司工程款一期41,553,543元及二期127,469,193元，利息一期2,294,679元及二期4,058,047元[132] - 公司累计收到南南置业破产债权150,651,447.16元[132] - 金地置业被判决支付公司工程款16,166,538元及利息，案件执行中[132] - 建工建乐获奉化东部新城建设投资公司经济损失赔偿10,625,000元，案件已执行完毕[132] - 宁兴中基置业原拖欠工程款11,310,904元及利息，后已支付导致仲裁撤回[132] - 公司对宁兴中基仲裁申请剩余工程款28.26百万元及利息并主张优先受偿权[133] - 黄山市新徽投资拖欠工程款10.43百万元经仲裁后因无可执行财产被裁定执行终结[133] - 吴积奎诉讼案中公司被吉林省高院判决需支付工程款7.02百万元及利息并已向最高人民法院上诉[133] - 浙江中望装饰诉讼案中公司需支付工程款及保修金共5.50百万元并已执行完毕[133] - 甬邦置业拖欠工程款案中公司获判应收工程款8.35百万元及违约金3.91百万元累计已收回5.09百万元[133] - 公司就高桥镇BT项目提起诉讼要求支付剩余利息及管理费等共计96.99百万元[133] - 宁波建工集团对汉通餐饮提起诉讼要求归还欠款1130万元及相应利息[134] - 公司对广隆地产申报债权涉及金额1130万元[134] - 公司对百通置业提起诉讼要求支付工程款2890.42万元及相应利息[134] - 河南省高级人民法院判决公司在2890.42万元范围内享有优先受偿权[134] - 公司向广州仲裁委员会申请仲裁要求支付工程款585.66万元[134] - 仲裁要求返还质保金2400万元[134] - 仲裁要求支付违约金3.72万元[134] - 仲裁达成调解协议被申请人需支付2775万元[134] - 公司对林海翀提起诉讼要求支付款项1990万元及利息847.23万元[134] - 阿鲁亚大酒店拖欠公司工程款6634.87万元及履约保证金1800万元，公司对工程款享有优先受偿权[135] - 与郑志达成和解协议，收回欠款本金及利息共计2899.61万元[135] - 王坚平诉讼要求支付工程

收入和利润（同比环比） - 营业收入125.41亿元人民币，同比增长15.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.57亿元人民币，同比增长3.06%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.37亿元人民币，同比下降2.38%[6] - 2019年前三季度营业总收入125.41亿元，同比增长15.4%[60] - 2019年前三季度净利润4.41亿元，较去年同期4.93亿元下降10.5%[60] - 公司第三季度营业利润为5.69亿元，较上年同期下降20.3%[61] - 公司前三季度营业利润为22.70亿元，较上年同期下降2.1%[61] - 公司第三季度净利润为4.16亿元，较上年同期下降7.5%[61] - 公司前三季度净利润为16.58亿元，较上年同期增长4.9%[61] - 公司第三季度归属于母公司股东的净利润为3.97亿元，较上年同期下降2.9%[62] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为15.68亿元，较上年同期增长3.1%[62] - 2019年前三季度营业收入为4274.0万元人民币，同比下降78.5%[64] - 2019年第三季度单季营业收入为-190.6万元人民币，同比大幅下降[64] - 2019年第三季度单季净利润为930.2万元人民币，同比下降53.5%[65] - 2019年前三季度净利润为1698.2万元人民币，同比下降88.6%[65] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率5.57%，同比下降0.20个百分点[7] - 资产减值损失4353.76万元，较上年同期增长62.20%[16] - 其他收益594.10万元，较上年同期增长487.02%[16] - 研发费用1.32亿元，较去年同期1.07亿元增长22.9%[60] - 财务费用1.45亿元，较去年同期1.33亿元增长9.3%[60] - 公司第三季度信用减值损失为2.72亿元，上年同期为0元[61] - 公司前三季度信用减值损失为-3.48亿元，上年同期为0元[61] - 公司第三季度资产减值损失为0元，上年同期为2321.60万元[61] - 公司前三季度资产减值损失为-877.11万元，上年同期为-2684.13万元[61] - 2019年前三季度营业成本为4452.3万元人民币，同比下降77.0%[64] - 2019年前三季度财务费用为2797.8万元人民币，同比下降7.8%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元人民币，同比改善27.58%[6] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元人民币，同比改善27.6%[66] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为115.96亿元人民币，同比增长27.4%[66] - 2019年前三季度购买商品接受劳务支付的现金为105.66亿元人民币，同比增长26.7%[66] - 投资活动现金流入小计为7933.13万元，同比大幅增长2606.3%[67] - 筹资活动现金流入小计为40.84亿元，同比下降6.1%[67] - 期末现金及现金等价物余额为18.93亿元，较期初增长10.4%[67] - 母公司取得投资收益收到的现金为5875.59万元，同比下降61.2%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比大幅下降297.4%[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.15亿元，同比实现扭亏为盈[69] 资产和负债关键项目变化 - 总资产154.12亿元人民币，较上年度末增长5.63%[6] - 归属于上市公司股东的净资产28.14亿元人民币，较上年度末增长2.91%[6] - 预付款项期末余额5.79亿元，较年初增长93.08%[13] - 一年内到期的非流动资产新增9700万元[13] - 长期应收款期末余额1.01亿元，较年初减少48.53%[13] - 在建工程期末余额2495.53万元，较年初增长1386.82%[13] - 预收账款期末余额8.66亿元，较年初增长66.62%[13] - 应付职工薪酬期末余额1657.99万元，较年初下降74.40%[13] - 应付利息期末余额2421.77万元，较年初增长101.36%[13] - 长期借款期末余额0元，较年初减少100%[13] - 公司货币资金从年初22.00亿元降至19.10亿元减少13.2%[54] - 应收账款从36.63亿元增至39.53亿元增长7.9%[54] - 短期借款从38.02亿元增至42.54亿元增长11.9%[55] - 应付账款从45.67亿元降至42.96亿元减少5.9%[55] - 预收款项从5.20亿元增至8.66亿元增长66.5%[55] - 未分配利润从11.31亿元增至12.20亿元增长7.9%[56] - 归属于母公司所有者权益从27.35亿元增至28.14亿元增长2.9%[56] - 资产总额从145.91亿元增至154.12亿元增长5.6%[56] - 2019年9月30日货币资金7.08亿元，较年初9.90亿元下降28.4%[58] - 应收账款11.21亿元，较年初12.90亿元减少13.1%[58] - 存货7.10亿元，较年初12.47亿元下降43.1%[58] - 长期股权投资299.61亿元，较年初264.12亿元增长13.4%[58] - 短期借款66.60亿元，较年初72.50亿元减少8.1%[59] - 其他应付款73.27亿元，较年初28.60亿元激增156.2%[59] - 合并报表货币资金余额为22亿元，与年初持平[71] - 应收账款余额为36.63亿元，与年初持平[71] - 存货余额为44.12亿元，与年初持平[71] - 可供出售金融资产调整减少9036万元[71] - 公司总资产为145.91亿元人民币[72] - 公司总负债为115.57亿元人民币，占总资产79.2%[73] - 公司所有者权益合计为30.34亿元人民币，占总资产20.8%[73] - 短期借款为38.02亿元人民币，占流动负债33.4%[72] - 应付账款为45.67亿元人民币，占流动负债40.1%[72] - 货币资金为0.99亿元人民币[75] - 长期股权投资为48.09亿元人民币，占非流动资产19.7%[72] - 固定资产为9.94亿元人民币，占非流动资产40.7%[72] - 无形资产为3.10亿元人民币，占非流动资产12.7%[72] - 应收账款为1.29亿元人民币[75] - 公司所有者权益为21.017亿元人民币[77] - 公司负债和所有者权益总计为34.402亿元人民币[77] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1298.83万元人民币[10] - 资金占用费收益1248.28万元人民币[10] - 其他收益594.10万元，较上年同期增长487.02%[16] - 2019年前三季度投资收益为5491.6万元人民币，同比下降67.3%[64] 诉讼及仲裁事项 - 华越置业需支付公司工程款440195892.82元及履约保证金9000000元[20] - 华越置业需支付利息以440195892.82元为基数自2014年7月4日起计算并扣减已付14616667元[20] - 公司对金华世贸中心项目工程款440195892.82元享有优先受偿权[20] - 喜瑞地产需支付公司工程款125299046元及利息20148086.60元合计145447132.60元[23] - 公司对兰溪世贸151公馆工程款125299046元享有优先受偿权[23] - 新恒德支付工程款84446714.30元及利息5440159.90元窝工损失1240655元[24] - 公司已收到新恒德优先受偿款83929514.30元尚余普通债权719.80万元[24] - 香格房地产确认欠公司工程款32200000.00元[25] - 盛宏永需返还公司垫资款1800万元及支付工程款3834785元窝工损失398868元[26] - 公司对盛宏永涉案工程款21834785元享有优先受偿权[26] - 公司对南南置业优先债权169,022,736元和普通债权6,352,726元获法院确认[30] - 公司累计收到南南置业破产债权107.8百万元[30] - 公司起诉千和置业要求支付工程款及利息合计88,697,513.21元[31] - 法院判决路网物流支付工程款38,371,720元及违约金4,713,643.01元[32] - 公司累计收到苍南浙福数码家电城和解款项53百万元[33] - 公司申报第五医院破产债权89,687,437元，累计收款11.65百万元[34] - 法院判决叶庆峰支付公司欠款13,676,789.12元及利息[35] - 法院判决金地置业支付工程款8,696,936元及违约金235,343.78元[36] - 建工建乐获判赔经济损失10,625,000元，累计收款2.5百万元[37] - 建工集团申请仲裁要求宁兴中基支付工程款28,258,625元及利息[38] - 子公司工程集团被判决支付工程款及保修金549.64万元和逾期付款损失38.41万元[40] - 公司累计收到甬邦置业纠纷案款项509.29万元，原判决金额834.66万元[41] - 子公司起诉高桥镇政府要求支付BT利息等款项合计9699.23万元[42] - 子公司要求世纪华丰支付工程款757.68万元及逾期利息17.99万元[43] - 公司要求日地太阳能支付工程款1742.81万元[44] - 河南百通置业案判决公司享有2890.42万元工程款优先受偿权[45] - 威县天海光伏纠纷案以被申请人支付2775万元达成调解[46] - 子公司获判阿鲁亚大酒店支付工程款6634.87万元及返还保证金1800万元[47] - 王坚平纠纷案涉及工程款3803.50万元及利息7074.51万元[48] - 子公司与九江长基建材达成调解支付货款1062.77万元[49] 重大合同签订 - 公司子公司签订宁波万科黄金物流项目工程合同金额65,598.20万元[51] - 公司子公司签订上海捷城国际公寓C-2地块工程合同金额172,000.00万元[52] 会计政策和报告基础 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[77] - 公司未追溯调整新金融工具准则及新租赁准则的前期比较数据[78] - 本季度报告未经审计[78]

收入和利润表现 - 营业收入为85.36亿元人民币，同比增长11.44%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，同比增长5.26%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长2.71%[17] - 基本每股收益同比增长5.27%至0.1199元/股[19] - 稀释每股收益同比增长5.27%至0.1199元/股[19] - 扣非基本每股收益同比增长2.76%至0.1080元/股[19] - 营业利润1.70亿元，同比增长5.95%[29] - 净利润1.24亿元，同比增长9.83%[29] - 归属于母公司净利润1.17亿元，同比增长5.26%[29] - 营业收入85.36亿元，同比增长11.44%[29] - 营业收入从2018年上半年的765.94亿元增至853.60亿元，增长11.4%[109] - 净利润从2018年上半年的11.31亿元增至12.42亿元，增长9.8%[110] 成本和费用 - 加权平均净资产收益率同比下降0.02个百分点至4.19%[19] - 扣非加权平均净资产收益率同比下降0.12个百分点至3.77%[19] - 研发费用从2018年上半年的5.31亿元增至6.18亿元，增长16.3%[110] - 财务费用从2018年上半年的8.57亿元增至12.68亿元，增长48.0%[110] - 信用减值损失为6191.92万元[110] - 母公司信用减值损失为-26,227,859.55元[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.07亿元人民币，同比减少79.07%[17] - 经营活动现金流量净额-8.07亿元，同比恶化[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,108,879,826.73元，同比增长13.2%[117] - 收到其他与经营活动有关的现金为201,235,019.40元，同比下降68.9%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.07亿元，较上年同期负4.51亿元恶化79.0%[118] - 购买商品接受劳务支付现金92.72亿元，同比增长15.9%[118] - 支付职工现金3.25亿元，同比基本持平[118] - 母公司经营活动现金流量净额1.50亿元，较上年同期负0.55亿元改善372.8%[120] - 投资活动现金流出14.37亿元，其中购建长期资产支付0.95亿元[118] - 母公司投资活动现金流出0.79亿元，主要用于取得子公司[121] - 母公司取得投资收益收到0.44亿元，同比下降35.3%[121] - 筹资活动现金流入小计32.79亿元，其中借款收到32.50亿元（占99.1%）[119] - 偿还债务支付现金24.15亿元，同比增长9.4%[119] - 现金及现金等价物期末余额为15.28亿元，较期初17.14亿元减少10.8%[119] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为27.83亿元人民币，较上年度末增长1.75%[17] - 总资产为156.15亿元人民币，较上年度末增长7.02%[17] - 公司资产总额156.15亿元，较年初增长7.02%[29] - 所有者权益31.16亿元，较年初增长2.72%[29] - 货币资金为20.93亿元人民币，较期初22.00亿元人民币减少4.9%[101] - 应收账款为39.64亿元人民币，较期初36.63亿元人民币增长8.3%[101] - 存货为48.46亿元人民币，较期初44.12亿元人民币增长9.8%[101] - 短期借款为47.88亿元人民币，较期初38.02亿元人民币增长25.9%[101] - 应付账款为41.84亿元人民币，较期初45.67亿元人民币减少8.4%[101] - 资产总计为156.15亿元人民币，较期初145.91亿元人民币增长7.0%[101] - 负债合计为124.98亿元人民币，较期初115.57亿元人民币增长8.1%[101] - 归属于母公司所有者权益为27.83亿元人民币，较期初27.35亿元人民币增长1.8%[101] - 未分配利润为11.80亿元人民币，较期初11.31亿元人民币增长4.3%[101] - 少数股东权益为3.33亿元人民币，较期初2.99亿元人民币增长11.6%[101] - 公司总资产从2018年底的3440.20亿元增长至2019年6月30日的3536.97亿元，增长2.8%[106][107] - 货币资金从2018年底的98.99亿元增加至111.98亿元，增长13.1%[105] - 短期借款从2018年底的72.50亿元降至66.60亿元，减少8.1%[106] - 应收账款从2018年底的12.90亿元降至11.80亿元，减少8.5%[105] - 其他应付款从2018年底的28.60亿元大幅增至52.62亿元，增长84.0%[106] - 预付款项期末余额较年初增长60.16%至4.802亿元，主要因预付材料采购款和劳务分包款增加[41][42] - 一年内到期的非流动资产新增9700万元，因长期应收款重分类调整[41][42] - 长期应收款减少48.53%至1.008亿元，因部分款项转入一年内到期非流动资产[41][42] - 在建工程激增1214.17%至2206万元，因子公司新建生产车间[41][42] - 预收账款增长35.24%至7.029亿元，因未结算工程款增加[41][42] - 应付职工薪酬下降79.81%至1308万元，因发放上年年终奖[41][42] - 受限资产总额11.43亿元，含货币资金5.647亿元（法院冻结及保证金）[43] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,782,623,671.45元[129] - 所有者权益合计期末余额为3,116,113,117.94元[129] - 实收资本（或股本）保持稳定为976,080,000.00元[129] - 资本公积从515,699,052.40元减少至515,392,852.28元[124][129] - 未分配利润从1,131,100,654.48元增长至1,179,852,913.76元[124][129] - 其他综合收益从-2,376,293.29元改善至-1,810,185.82元[124][129] - 专项储备从2,401,626.86元减少至1,301,626.86元[124][129] - 盈余公积保持111,806,464.37元不变[124][129] - 少数股东权益从298,801,927.21元增长至333,489,446.49元[124][129] 业务订单和合同 - 新签业务总量87.22亿元，同比减少13.27%[30] - 房建工程业务49.13亿元，占比56.33%[30] - 市政园林工程业务24.37亿元，占比27.94%[30] - 子公司与宁波御都置业签订建设工程合同金额3.6亿元人民币[82] - 子公司与福州市城乡建设发展有限公司签订道路改造工程合同金额3.896717亿元人民币[82] - 子公司与余姚市海际建设发展有限公司签订路网建设工程合同金额3.22591199亿元人民币[82] - 子公司与宁波市医疗中心李惠利医院签订改扩建项目合同金额4.03627134亿元人民币[82] - 子公司宁波建工工程集团签订方太第二工业园建设项目二期工程Ⅰ标段合同金额为人民币2.06亿元[83] - 子公司宁波建工工程集团签订宁波恒大御海天下项目合同金额为人民币3.60亿元[83] - 子公司宁波建工工程集团签订宁波普济医院土建总承包工程合同金额为人民币4.73亿元[83] - 子公司宁波建工工程集团签订万科台州大板桥项目合同金额为人民币3.56亿元[83] - 子公司宁波市政工程建设集团签订木耳物流园二期基础设施项目合同金额为人民币2.04亿元[83] - 子公司宁波市政工程建设集团签订嘉兴市快速路环线工程土建6标合同金额为人民币4.33亿元[84] 子公司表现 - 主要子公司宁波建工工程集团上半年净利润6867万元，营收41.6亿元[46] - 子公司浙江广天构件上半年净利润3171万元，营收6.059亿元[48] - 上海雍胜投资管理有限公司注册资本5000万元，公司持股78.4%，2019年6月末资产负债率125.27%，净资产-717.95万元[51] - 上海雍胜投资管理有限公司2019年上半年营业收入191.79万元，净利润-361.73万元[51] - 上海安旌投资管理有限公司注册资本5000万元，公司全资持股，2019年6月末资产负债率0%，净资产4996.21万元[51] - 宁波建工投资有限公司注册资本3500万元，公司全资持股，2019年6月末净利润100.71万元[52] - 宁波金建股权投资合伙企业总认缴金额10亿元，实缴7000万元，投资巫溪县红池坝景区旅游交通项目[53] 诉讼和纠纷 - 公司涉及重大诉讼要求喜瑞地产支付工程款125299046元及利息20148086.60元[62] - 诉讼合计金额达145447132.60元涉及工程款利息和停工损失费等[62] - 浙江三联集团等被告被判决在相应范围内承担连带责任[62] - 喜瑞地产于2015年进入破产重整程序公司已申报债权[62] - 最高人民法院判决公司在125,299,046元工程款范围内享有优先受偿权[63] - 浙江省高级人民法院原判决公司在25,172,578元范围内享有优先受偿权[63] - 缙云路网物流案判决支付工程款38,371,720元及利息[63] - 缙云路网物流案判决支付进度款违约金4,713,643.01元[63] - 华越置业案判决支付工程款440,195,892.82元[63] - 华越置业案判决支付履约保证金9,000,000元[63] - 华越置业案已实际支付利息14,616,667元[63] - 苍南数码家电城仲裁裁决支付工程款81,578,245.95元及利息[63] - 苍南数码家电城仲裁裁决支付窝工损失2,274,766元[63] - 公司累计收到苍南案件和解款项3100万元[63] - 对宁波艾迪姆斯诉讼涉及逾期工程款及利息金额4551.76万元[65] - 对吉林白山和丰置业诉讼涉及工程款及违约金金额4751.34万元[65] - 白山和丰置业已支付执行款2489万元[65] - 白山和丰置业承诺以房产折抵执行款3846.45万元[65] - 对宁波镇海新恒德房产诉讼涉及工程款及损失金额8444.67万元[65] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[65] - 三起诉讼案件均处于执行阶段[65] - 三起诉讼案件均未产生重大影响[65] - 白山和丰置业案件已上诉至最高人民法院[65] - 涉及建设工程优先权确认的法律争议[65] - 公司已收到优先受偿权款项8392.95万元[66] - 尚余普通债权719.80万元[66] - 法院判决新恒德支付工程款8444.67万元及利息544.02万元[66] - 窝工损失124.07万元[66] - 与香格房产纠纷涉及工程款3220.00万元[66] - 与盛宏永纠纷中法院判决返还垫资款1800万元[66] - 盛宏永需支付剩余工程款383.48万元[66] - 盛宏永需支付停窝工损失39.89万元[66] - 公司对涉案工程享有2183.48万元优先受偿权[66] - 盛宏永纠纷初始诉讼请求总额3730.83万元[66] - 对镇江深国投诉讼获法院判决支持，获工程款3920万元及逾期利息363.43万元，合计约4283.43万元[67] - 镇江深国投以房产作价4027.95万元抵偿债务，利息不足部分继续执行[67] - 对宁波广隆房地产诉讼经调解确认债权5300万元，截至2018年6月累计收款2820万元（约53.2%）[67] - 2018年再次起诉宁波广隆房地产获判工程款2135.47万元及违约金221.72万元[67] - 对宁波千和置业诉讼请求工程进度款2374.94万元及利息2429.08万元，总金额约8869.75万元[67] - 镇江深国投于2017年9月进入破产清算程序，公司已申报债权[67] - 宁波广隆房地产于2018年10月进入破产程序，公司已向管理人申报债权[67] - 镇江深国投房产过户手续仍在协调办理中[67] - 对宁波广隆房地产首次诉讼金额5300万元中仍有2480万元未收回（约46.8%）[67] - 对宁波千和置业诉讼涉及优先受偿权主张，案件处于审理阶段[67] - 千和置业被判决支付工程款2374.94万元及相应利息[68] - 千和置业拖欠工程款导致公司再次提起诉讼要求支付8869.75万元及利息[68] - 第五医院及太仓康来特拖欠工程款6268.66万元进入执行阶段[68] - 第五医院破产后公司申报债权8968.74万元[68] - 第五医院案件累计已收到1165万元还款[68] - 晶崴大酒店工程款纠纷达成和解确认欠款2336.31万元[68] - 晶崴大酒店破产清算后公司累计收到2427.61万元[68] - 晶崴大酒店案件执行完毕[68] - 叶庆峰相关案件涉及工程款1367.68万元处于执行中[68] - 阳光丽园A区二标段工程结算亏损13,676,789.12元[69] - 叶庆峰承诺2015年12月31日前归还工程亏损款及利息[69] - 法院判决叶庆峰支付欠款13,676,789.12元及利息[69] - 最高人民法院指令再审涉及民事调解书案件[69] - 华越置业需支付再审案件补偿费用200万元[69] - 逾期支付补偿费按年利率24%计息[69] - 与日地太阳能工程款纠纷诉讼金额17,428,138元[69] - 南南置业破产清算涉及债务纠纷金额169,022,736元[69] - 南南置业破产债权确认工程款一期4155.35万元和二期12746.92万元[70] - 南南置业破产债权确认利息一期229.47万元和二期405.8万元[70] - 累计收到南南置业破产债权款项10780万元[70] - 金地置业拖欠工程款1616.65万元已进入强制执行阶段[70] - 奉化东部新城项目判决支付经济损失1062.5万元[70] - 奉化东部新城项目累计已收款250万元[70] - 宁兴中基置业拖欠工程款2825.86万元进入仲裁审理[70] - 宁兴中基置业前期已支付工程款1131.09万元[70] - 黄山市新徽投资有限公司拖欠工程款10,433,152.32元及违约金，仲裁裁决后因无可供执行财产，法院裁定执行终结[71] - 吴积奎诉讼要求公司支付项目款项39,419,184.40元及相应利息，案件现由吉林省高院管辖审理中[71] - 浙江中望装饰诉讼要求公司支付工程款12,026,968.60元及利息，一审判决公司支付5,496,432.50元及逾期损失384,146.08元，公司已上诉[71] - 甬邦置业拖欠工程款10,311,043.00元，法院判决支付8,346,560元及违约金3,911,213.10元，公司累计收到5,092,945.78元[71] - 建工集团和坤德房产诉讼要求高桥镇政府支付BT项目款项96,992,260.59元，法院已受理审理中[71] - 公司对汉通餐饮提起诉讼要求归还欠款1130万元及相应利息[72] - 公司就汉通餐饮欠款向广隆地产破产管理人申报了债权[72] - 公司因百通置业拖欠工程款提起诉讼要求支付2890.42万元及利息[72] - 河南省高院判决公司在2890.42万元范围内享有建设工程价款优先受偿权[72] - 公司通过仲裁调解获威县天海光伏等支付2775万元款项[72] - 公司要求林海翀支付1990万元及利息847.23万元[72] - 公司对缪珩、王奇男提出连带还款保证责任诉讼[72] - 涉及汉通餐饮的诉讼金额占披露总额的13.2%[72] - 百通置业工程款案件金额占披露总额的33.7%[72] - 威县天海光伏仲裁案件金额占披露总额的32.4%[72] - 子公司建工集团因工程款纠纷对舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司提起诉讼，涉及工程款66,348,667元及履约保证金1800万元[73] - 舟山市普陀区人民法院判决确认阿鲁亚公司拖欠工程款66,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为50.12亿元人民币，同比增长15.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为0.73亿元人民币，同比增长12.51%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为0.72亿元人民币，同比增长12.39%[6] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益为0.0748元/股，同比增长12.48%[6] - 营业总收入同比增长15.3%至50.12亿元（2019年第一季度）vs 43.47亿元（2018年第一季度）[58] - 净利润同比增长11.8%至7462.68万元（2019年第一季度）vs 6675.72万元（2018年第一季度）[59] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.5%至7298.77万元（2019年第一季度）vs 6487.50万元（2018年第一季度）[59] - 基本每股收益增长12.5%至0.0748元/股（2019年第一季度）vs 0.0665元/股（2018年第一季度）[59] - 营业收入同比下降45.6%至2029.5万元，对比上年同期的3730.3万元[61] - 营业利润亏损扩大至1580.0万元，同比增加亏损29.4%[61] - 净利润亏损1571.5万元，同比扩大28.4%[61] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4765万元，较上年同期增长112.47%[17] - 资产减值损失995万元，较上年同期增长2856.84%[17] - 财务费用同比大幅增长112.4%至4764.95万元（2019年第一季度）vs 2242.61万元（2018年第一季度）[58] - 资产减值损失大幅增长至995.14万元（2019年第一季度）vs 33.66万元（2018年第一季度）[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元人民币，同比改善65.51%[6] - 经营活动现金流量净额-1.5亿元，较上年同期改善2.86亿元[15] - 投资活动现金流量净额-1242万元，较上年同期改善1050万元[16] - 经营活动现金流量净流出15041.4万元，同比改善65.5%[63][64] - 销售商品提供劳务收到现金56.5亿元，同比增长8.1%[63] - 购买商品接受劳务支付现金55.0亿元，同比增长3.2%[64] - 取得借款收到现金18.5亿元，同比增长1.1%[64] - 偿还债务支付现金12.2亿元，同比增长18.6%[64] - 期末现金及现金等价物余额21.3亿元，同比减少10.1%[65] - 母公司经营活动现金净流出1479.2万元，同比改善63.7%[67] - 投资活动现金流出194.46万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-194.46万元[68] - 取得借款收到的现金2.3亿元[68] - 偿还债务支付的现金2.09亿元[68] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金825.08万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额1274.92万元[68] - 期末现金及现金等价物余额9880.85万元[68] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为149.78亿元人民币，较上年度末增长2.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为28.07亿元人民币，较上年度末增长2.65%[6] - 预付账款期末余额5.89亿元，较年初增长96.48%[12] - 在建工程期末余额1287万元，较年初增长666.79%[13] - 预收款项期末余额7.88亿元，较年初增长51.62%[14] - 应付职工薪酬期末余额806万元，较年初下降87.55%[14] - 货币资金增加1.327亿元，环比增长6.0%[48] - 应收账款略降至36.60亿元，环比微降0.07%[48] - 预付款项大幅增长96.5%至5.891亿元[48] - 存货下降至43.38亿元，环比减少1.7%[48] - 短期借款增长16.7%至44.37亿元[49] - 应付账款减少至46.70亿元，环比下降11.1%[49] - 未分配利润增长至12.04亿元，环比增加6.5%[50] - 母公司货币资金增长17.4%至1.163亿元[54] - 母公司长期股权投资保持稳定为26.41亿元[54] - 资产总计增长2.7%至149.78亿元[49] - 短期借款为7.46亿元（2019年第一季度）vs 7.25亿元（2018年第一季度）[55] - 应付票据及应付账款下降16.7%至1.34亿元（2019年第一季度）vs 1.61亿元（2018年第一季度）[55] - 预收款项大幅下降63.2%至2185.93万元（2019年第一季度）vs 5943.90万元（2018年第一季度）[55] - 负债总额下降1.1%至13.24亿元（2019年第一季度）vs 13.39亿元（2018年第一季度）[55] - 货币资金22亿元[70] - 应收票据及应收账款41.49亿元[70] - 短期借款38.02亿元[72] - 公司总资产为34.402亿元人民币[76][77] - 公司非流动资产合计为28.533亿元人民币[76] - 长期股权投资为26.412亿元人民币[76] - 其他权益工具投资为8800万元人民币[76] - 公司总负债为13.385亿元人民币[77] - 流动负债合计为13.371亿元人民币[76] - 短期借款为7.25亿元人民币[76] - 应付票据及应付账款为1.612亿元人民币[76] - 其他应付款为2.86亿元人民币[76] - 所有者权益合计为21.017亿元人民币[77] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为69.67万元人民币，主要来自非流动资产处置损益70.07万元[8][9] - 资产处置收益70.5万元，较上年同期增长354.10%[17] 投资收益和损失 - 投资收益-87.7万元，较上年同期下降1366.59%[17] 法律诉讼和纠纷事项 - 最高人民法院指令浙江省高级人民法院再审民事调解书案件[20] - 华越置业向公司一次性补偿再审案件费用200万元逾期年利率24%[20] - 喜瑞地产被判支付工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元合计145,447,132.60元[21] - 公司在25,172,578元工程款范围内享有优先受偿权[21] - 新恒德支付工程款84,446,714.30元及利息5,440,159.90元公司优先受偿83,929,514.30元[22] - 公司尚余普通债权719.80万元[22] - 宁波香格房地产确认拖欠工程款32,200,000元[23] - 盛宏永被判返还垫资款1800万元支付剩余工程款3,834,785元及停窝工损失398,868元[24] - 深国投以房产作价40,279,488元抵偿债务公司申报债权72,477,309元[25] - 南南置业破产清算中公司优先债权169,022,736元普通债权6,352,726元累计收款107,800,000元[28] - 宁波千和置业拖欠工程款及利息诉讼金额合计88,697,513.21元[29] - 浙江路网物流工程款判决金额38,371,720元及违约金4,713,643.01元[30] - 苍南浙福数码家电城仲裁工程款81,578,245.95元及利息 累计收款3100万元[31] - 第五医院及太仓康来特债权申报89,687,437元 累计收款1165万元[33] - 仪征晶崴大酒店工程款和解金额23,363,067元 破产清算尾款收款4,276,103.66元[34] - 叶庆峰工程亏损欠款判决金额13,676,789.12元及利息[35] - 宁波金地置业工程款判决金额24,863,474元享有优先受偿权[36] - 奉化东部新城建设违约赔偿判决经济损失10,625,000元 累计收款250万元[37] - 宁兴中基置业B区项目仲裁工程款28,258,625元及利息[38] - 公司涉及与黄山市新徽投资有限公司的工程款纠纷，仲裁裁决支付工程款10,433,152.32元及违约金[39] - 公司子公司与浙江中望装饰设计工程有限公司的合同纠纷，涉及未支付工程款12,026,968.60元[40] - 公司与宁波甬邦置业有限公司的工程款纠纷，法院判决支付工程款8,346,560元及违约金3,911,213.10元，累计收到5,092,945.78元[40] - 公司子公司与宁波世纪华丰房产有限公司的工程款纠纷，要求支付工程款53,875,202.46元及利息[41] - 公司子公司与宁波汉通餐饮发展有限公司的往来款纠纷，要求归还欠款11,300,000元及利息[42] - 公司与宁波日地太阳能电力有限公司的工程款纠纷，要求支付工程款17,428,138元及利息[42] - 公司与河南百通置业有限公司的工程款纠纷，法院判决支付工程款28,904,231元及利息[43] - 公司与威县天海光伏发电有限公司等的合同纠纷，要求支付工程款5,856,574.66元及返还质保金2400万元[44] - 公司子公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司的工程款纠纷，要求支付工程款66,348,667元及归还履约保证金1800万元[45] 业务合同和项目 - 公司子公司签订宁波恒大山水城地块建设工程合同，金额为36000万元[46] 股东信息 - 报告期末股东总数为53,816户，第一大股东浙江广天日月持股比例38.63%[10]